Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Агентства по государственным закупкам Пермского края от 13.02.2013 N СЭД-32-01-04-11 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке документов, используемых государственными заказчиками и государственными бюджетными учреждениями Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд государственных бюджетных учреждений Пермского края путем проведения открытого аукциона в электронной форме"
АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2013 г. № СЭД-32-01-04-11
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД И НУЖД
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных и иных заказчиков, и государственных и иных заказчиков, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 16 февраля 2007 г. № 16-п, и Положением об Агентстве по государственным закупкам Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 24 сентября 2012 г. № 902-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке документов, используемых государственными заказчиками и государственными бюджетными учреждениями Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд государственных бюджетных учреждений Пермского края путем проведения открытого аукциона в электронной форме (далее - Методические рекомендации).
2. Рекомендовать государственным заказчикам и государственным бюджетным учреждениям Пермского края Методические рекомендации для использования при проведении открытого аукциона в электронной форме.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель Агентства
С.А.ПОНОМАРЕВ
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Агентства по государственным
закупкам Пермского края
от 13.02.2013 № СЭД-32-01-04-11
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ЗАКАЗЧИКАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
И НУЖД ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Основные положения
1.1. Методические рекомендации по разработке документов, используемых государственными заказчиками и государственными бюджетными учреждениями Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд государственных бюджетных учреждений Пермского края путем проведения открытого аукциона в электронной форме (далее - Методические рекомендации), подготовлены в целях методологического обеспечения подготовки документов, формируемых государственными заказчиками и государственными бюджетными учреждениями Пермского края (далее - заказчик) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд государственных бюджетных учреждений Пермского края (далее - размещение заказов) путем проведения открытого аукциона в электронной форме.
1.2. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме регламентирован Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2. Решение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
2.1. Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме рекомендуется:
оформлять заказчику по каждому открытому аукциону в электронной форме согласно приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям;
согласовывать с должностными лицами заказчика, ответственными за соответствующий этап подготовки процедуры.
3. Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
3.1. В целях обеспечения конкуренции рекомендуется дополнительно информировать о проведении открытого аукциона в электронной форме потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.2. Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) рекомендуется оформлять в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим рекомендациям с включением сведений не менее чем о трех потенциальных поставщиках (исполнителях, подрядчиках).
3.3. К Перечню потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) прилагаются документы, подтверждающие отправку приглашений потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам). Отправка приглашений может осуществляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты.
4. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
4.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме рекомендуется оформлять согласно приложениям 3 и 4 к настоящим Методическим рекомендациям.
4.2. При подготовке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме необходимо учесть следующее:
4.2.1. В строке "Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг" в случае невозможности указания полного перечня и количества поставляемых товаров (при установлении позиций внутри одного лота), объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Полный перечень и количество товаров (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) указаны в главе V "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в соответствии с:
порядком формирования и работы аукционной комиссии заказчика, утвержденным правовым актом заказчика, в случае проведения открытого аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) до 500,0 тыс. руб.;
порядком формирования и работы единых комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов (далее - единые комиссии), утвержденным приказом исполнительного органа государственной власти, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных и иных заказчиков (далее - уполномоченный орган), в случае проведения открытого аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) от 500,0 тыс. руб. и более.
При этом срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционной (единой) комиссией со дня окончания срока подачи заявок не должен превышать срок, установленный частью 2 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов).
4.2.3. Датой проведения открытого аукциона в электронной форме является дата рабочего дня, следующего после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.2.4. Заказчик обязан установить преимущества участникам размещения заказов, предлагающим поставку товаров российского и (или) белорусского происхождения, в случае установления Министерством экономического развития Российской Федерации условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков.
5. Документация об открытом аукционе в электронной форме
5.1. Документацию об открытом аукционе в электронной форме рекомендуется оформлять согласно приложениям 5 и 6 к настоящим Методическим рекомендациям.
5.2. При разработке главы II "Информационная карта" документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо учесть следующее:
5.2.1. В разделе 1 "Сведения о заказчике" заполняются все строки, предназначенные для указания сведений о заказчике, который осуществляет размещение заказа.
5.2.2. В разделе 2 "Сведения о специализированной организации" заполняются все строки, предназначенные для указания сведений о специализированной организации, привлеченной для размещения конкретного заказа.
В случае если специализированная организация не привлекается, в данном разделе указывается "Не привлекается".
5.2.3. В разделе 3 "Сведения об аукционной (единой) комиссии" в строке "Наименование" указывается наименование:
аукционной комиссии заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) до 500,0 тыс. руб.;
единой комиссии в соответствии с Перечнем единых комиссий, утвержденным приказом уполномоченного органа, при проведении открытого аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) от 500,0 тыс. руб. и более.
5.2.4. В разделе 4 "Сведения о размещаемом заказе":
5.2.4.1. В пункте 1.6 указываются все расходы, которые должны быть включены участником размещения заказа в состав цены государственного контракта или гражданско-правового договора бюджетного учреждения Пермского края (далее - контракт). Перечень таких расходов определяется заказчиком самостоятельно исходя из специфики закупки.
Например:
при поставке товаров цена контракта должна включать в себя все затраты поставщика, возникшие у него в процессе исполнения контракта, в том числе стоимость страховки, монтажа и установки, упаковки, доставки, обучения, расходы на уплату налогов, таможенных и иных сборов (при необходимости) и другие обязательные платежи поставщика;
при выполнении работ, оказании услуг цена контракта должна включать в себя все затраты подрядчика (исполнителя), возникшие у него в процессе исполнения контракта в соответствии с Техническим заданием, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей подрядчика (исполнителя).
5.2.4.2. В пункте 1.7 помимо начальной (максимальной) цены контракта (лота) указывается также:
общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, в случае проведения открытого аукциона на право заключения контракта на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования при невозможности определения необходимого количества запасных частей к технике, к оборудованию и необходимого объема услуг и (или) работ;
начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг при невозможности определения необходимого объема таких услуг.
В случае если перечень запасных частей к технике, к оборудованию значительный по объему, в пункте 1.7 должна содержаться ссылка "Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, определены в Перечне запасных частей к технике, к оборудованию, который включен в главу V "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
5.2.4.3. В пунктах 1.8 и 1.9 соответственно указывается валюта, используемая при формировании цены контракта, и в случае использования иностранной валюты - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации.
В случае если иностранная валюта при формировании цены контракта не применяется, в пункте 1.9 указывается "Не применяется".
5.2.4.4. При принятии решения об установлении авансового платежа по контракту заказчики вправе применять нормы законодательства Российской Федерации и закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В целях защиты интересов заказчиков от рисков, связанных с действиями недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), и реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13 августа 2012 г. № 158-р "О выполнении решений координационного совещания по обеспечению правопорядка в Пермском крае" рекомендуется устанавливать оплату контракта по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
В случае заключения контракта на выполнение подрядных работ рекомендуется устанавливать поэтапное выполнение работ в соответствии с планом-графиком и оплату по контракту производить по факту выполнения каждого этапа работ. При этом первым этапом установить поставку строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, необходимых для выполнения работ.
5.2.4.5. В пункте 1.11 предусматривается право заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.
Если заказчик не планирует увеличивать количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данном пункте указывается "Не предусмотрено".
5.2.4.6. В пункте 1.12 предусматривается право заказчика изменить не более чем на 10% определенное контрактом количество товаров в ходе исполнения контракта.
Если заказчик не планирует изменить количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данном пункте указывается "Не предусмотрено".
5.2.4.7. В пункте 1.13 предусматривается право заказчика снизить цену контракта по соглашению с поставщиком, подрядчиком, исполнителем без изменения определенного контрактом количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения контракта.
5.2.4.8. В пункте 1.14 предусматривается право поставщика по согласованию с заказчиком поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в контракте.
5.2.4.9. В пункте 1.15 заказчик обязан установить преимущества участникам размещения заказов, предлагающим поставку товаров российского и (или) белорусского происхождения, в случае установления Министерством экономического развития Российской Федерации условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков.
5.2.5. В разделе 5 "Требования к участникам размещения заказа":
5.2.5.1. Следует учесть, что участие в открытом аукционе в электронной форме физических лиц, не зарегистрированных в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ограничивается при:
размещении заказов на поставки товаров (статья 506 Гражданского кодекса РФ);
размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, требующих специального разрешения, например осуществление лицензируемых видов деятельности;
проведении аукциона в электронной форме, участниками размещения заказов в котором являются субъекты малого предпринимательства.
Перечень возможных участников размещения заказа, определенный в подпунктах 1.1, или 1.2, или 1.3 пункта 1 раздела 5 Информационной карты, выбирается один в зависимости от вида закупки: поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг. Остальные подпункты исключаются.
5.2.5.2. Участниками размещения заказа не могут быть:
специализированная организация, привлеченная заказчиком для осуществления функций по организации и проведению открытого аукциона в электронной форме, и ее сотрудники;
члены аукционной (единой) комиссии;
сотрудники уполномоченного органа;
сотрудники заказчика.
5.2.5.3. В пункте 2 указаны обязательные требования к участникам размещения заказа, которые не подлежат изменению, за исключением требования, предъявляемого законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме.
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые не требуют специального разрешения, данное требование из пункта 2 исключается.
5.2.5.4. В пункте 3 заказчиком из списка выбираются дополнительные требования к участникам размещения заказа в зависимости от специфики закупки.
При отсутствии необходимости в установлении дополнительных требований к участникам размещения заказа в данной строке указывается "Не установлены".
Требование об отсутствии сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков рекомендуется устанавливать всегда.
Требование о выполнении за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к определенной группе (подгруппе), стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме, может быть установлено только в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
При размещении заказов на поставки пищевых продуктов в указанные в части 4.3 статьи 10 Закона о размещении заказов учреждения и организации и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций заказчик вправе установить также требование к участникам размещения такого заказа о наличии у них опыта исполнения соответственно двух контрактов на поставки одноименных товаров (поставки пищевых продуктов в указанные учреждения и организации) и (или) на оказание одноименных услуг (услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций), стоимость каждого из которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме. При этом учитываются контракты (одновременно отвечающие требованиям):
исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;
по которым не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.
5.2.5.5. В пункте 4 указываются дополнительные требования к участнику размещения заказа, в том числе квалификационные, в случае установления их актом Правительства Российской Федерации:
в соответствии с частью 2.2 статьи 11 Закона о размещении заказов при размещении заказов на поставки, выполнение, оказание соответственно отдельных товаров, работ, услуг в целях исполнения расходных обязательств Пермского края, источником финансового обеспечения которых частично или полностью являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона о размещении заказов при размещении заказа для нужд обороны страны и безопасности государства.
При отсутствии оснований для установления дополнительных требований к участникам размещения заказа в данной строке указывается "Не установлены".
5.2.6. При заполнении раздела 6 "Сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме" следует учесть, что днем начала предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме является день ее размещения на официальном сайте.
Датой окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме определяется 6 (шестой) день, предшествующий дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
5.2.7. В разделе 7 "Требования к порядку подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме":
5.2.7.1. При заполнении пункта 1 заказчик выбирает только один из перечисленных подпунктов в зависимости от вида закупки: 1) поставка товара; 2) выполнение работ, оказание услуг; 3) выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар. Остальные подпункты исключаются, иначе состав первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме заказчиком не определен.
5.2.7.2. Подпункт 1.3 пункта 1 указывается в случае предоставления преференций участникам размещения заказа, осуществляющим поставки товаров российского и (или) белорусского происхождения. В случае если преференции участникам размещения заказа, осуществляющим поставки товаров российского и (или) белорусского происхождения, не предоставляются, данный подпункт исключается.
5.2.7.3. В подпункте 2 пункта 2 указываются названия документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг (в случае установления соответствующих требований).
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, устанавливать условие о наличии таких документов (в том числе сертификатов соответствия на поставляемый товар) в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается (письмо Федеральной антимонопольной службы от 20 октября 2008 г. № АЦ/26950).
5.2.7.4. В подпункте 3.1 пункта 2 указывается полное название разрешительного документа (лицензии или документа, подтверждающего наличие лицензии, разрешения, допуска к работам, свидетельства, сертификата и т.д.) с указанием конкретных видов работ, услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, и на выполнение (оказание) которых требуется специальное разрешение (в случае установления соответствующих требований в разделе 5 Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме).
5.2.7.5. В подпункте 3.2 пункта 2 указывается название документа, подтверждающего обладание участником размещения заказа исключительными правами на объект интеллектуальной собственности (в случае установления соответствующих требований в разделе 5 Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме). Например, патент, свидетельство и т.д.
5.2.7.6. Требование о предоставлении документов, указанных в подпунктах 3.3 и 3.4 пункта 2, устанавливается при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
5.2.7.7. В подпункте 3.5 пункта 2 указываются сведения и копии документов, подтверждающие наличие у участника размещения заказов опыта исполнения соответственно двух контрактов на поставки одноименных товаров (поставки пищевых продуктов в указанные в части 4.3 статьи 10 Закона о размещении заказов учреждения и организации) и (или) на оказание одноименных услуг (общественного питания для указанных учреждений и организаций), стоимость каждого из которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме (в случае установления соответствующего требования в разделе 5 Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме):
сведения об исполненных участником размещения заказа контрактах, в том числе номера записей исполненных контрактов из реестра контрактов;
копии исполненных контрактов;
копии актов приемки поставленных товаров, оказанных услуг по таким контрактам.
5.2.7.8. В подпункте 4 пункта 2 указываются документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Данный пункт вносится только в случае, если в пункте 4 раздела 5 Информационной карты установлены дополнительные требования к участникам размещения заказа.
5.2.7.9. В подпункте 4 пункта 3 указывается возможность предложить товары (в том числе товары, используемые при выполнении работ, оказании услуг) с характеристиками, превышающими показатели, установленные заказчиком, либо характеристики товаров, полностью соответствующие показателям, характеризующим товары, работы, услуги, установленным требованиям.
5.2.7.10. Подпункт 5 пункта 3 указывается в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме установлено требование о соответствии поставляемого товара образцу/макету/изображению в трехмерном измерении. Образец/макет/изображение в трехмерном измерении должны быть приложены к документации об открытом аукционе в электронной форме.
5.2.8. В пункте 1 раздела 8 "Требования к обеспечению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме" указывается размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (лота) и в рублях. При этом обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в обязательном порядке в размере от 0,5 до 5% начальной (максимальной) цены контракта (лота). В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может превышать 2% начальной (максимальной) цены контракта.
5.2.9. В пункте 1 раздела 9 "Сведения о порядке подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме" указывается дата и время (местное) окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
5.2.10. В пункте 1 раздела 11 "Сведения о порядке рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме" указывается дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок, которая не должна быть больше семи рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и меньше двух дней со дня заседания аукционной (единой) комиссии (по графику).
5.2.11. В пункте 1 раздела 12 "Сведения о проведении открытого аукциона в электронной форме" указываются сведения о дате проведения открытого аукциона в электронной форме. При этом датой проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени.
5.2.12. В пункте 1 раздела 13 "Сведения о порядке рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме" устанавливается срок окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. При этом такой срок не может превышать 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, а в случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей - 6 (шести) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
5.2.13. Подпункт 2 пункта 3 раздела 14 "Сведения о порядке заключения контракта" указывается в случае установления требования об обеспечении исполнения контракта.
5.2.14. В разделе 15 "Требования к обеспечению исполнения контракта":
5.2.14.1. В пункте 1 указывается размер обеспечения контракта, выраженный в рублях от начальной (максимальной) цены контракта.
Если обеспечение исполнения контракта не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение исполнения контракта не требуется".
Размер обеспечения исполнения контракта:
не может превышать 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не может быть менее чем размер аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
или, если размер аванса превышает 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) - не может превышать на 20% размер аванса и не может быть менее чем размер аванса.
В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 50,0 млн. руб., заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере:
от 10 до 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем размер аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
или в случае, если размер аванса превышает 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на 20% размер аванса, но не менее чем размер аванса.
В пункте 1.1 заказчик вправе указать обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены. При этом могут быть указаны все обязательства или их часть.
5.2.14.2. В случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (лота) на поставки которых составляет 50,0 млн. руб. и более, поставок медицинского оборудования заказчик обязан определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар), и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар.
В случае если заказчиком определено обязательство о предоставлении обеспечения гарантии поставщика на товар, в пункте 2 необходимо указать, что такое обязательство установлено.
5.2.14.3. Пункты 2.1 и 2.2 указываются в случае, если установлено обязательство о предоставлении обеспечения гарантии поставщика на товар.
Размер такого обеспечения может составлять от 2 до 10% начальной (максимальной) цены контракта.
5.2.14.4. В пункте 7 указываются реквизиты счета для перечисления (передачи) заказчику в залог денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения контракта.
5.3. При разработке главы V "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо учесть следующее:
5.3.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и пункте 1.1 раздела 4 главы II "Информационная карта" документации об открытом аукционе в электронной форме.
5.3.2. Техническое задание на выполнение работ может быть оформлено (при необходимости) в виде сметных расчетов, дефектной ведомости и т.п. При этом, если заказчиком устанавливаются требования к материалам (товарам), используемым при выполнении работ, Техническое задание должно содержать такие требования. Наименование, объем работ должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пункте 1.1 раздела 4 главы II "Информационной карты" документации об открытом аукционе.
5.3.3. Не допускается включать в требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара требования к участнику размещения заказа:
о квалификации участника размещения заказа;
о наличии у участника размещения заказа опыта работы;
о положительной деловой репутации участника размещения заказа;
о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта (за исключением случая размещения заказа для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка).
В случае если заказчиком принято решение о закупке товара, который был в употреблении, прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, то необходимо указать конкретные требования к такому товару, например:
"Год выпуска не ранее _____ г.";
"Дата ремонта, восстановления не позднее ___________";
"Выработанный ресурс не более ____%".
5.3.4. При размещении заказа на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования в случае, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, Техническое задание (Спецификация) в обязательном порядке должно содержать Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
При этом такой Перечень может содержать начальную (максимальную) цену каждой запасной части к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования в случае невозможности указания таких сведений в пункте 1.6 раздела 4 Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.
5.3.5. При размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, в Техническом задании (Спецификации) может содержаться указание на товарный знак (его словесное обозначение). При указании товарного знака (его словесного обозначения) на товары иностранного происхождения также необходимо указать товарный знак (его словесное обозначение) эквивалентного товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае указания товарных знаков (их словесных обозначений) они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и по показателям, устанавливаемым заказчиком в Техническом задании (Спецификации).
В случае размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, требование (в том числе к товарному знаку) формируется в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
5.3.6. В случае если предметом открытого аукциона в электронной форме является поставка лекарственных средств, в документации об открытом аукционе в электронной форме должно содержаться указание их международных непатентованных наименований или при отсутствии таких наименований химических, группировочных наименований лекарственных средств.
Указание в документации об открытом аукционе в электронной форме торговых наименований лекарственных средств допускается только в отношении лекарственных средств, входящих в перечень, утвержденный в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. При этом слова "или эквивалент" не используются.
5.3.7. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.
5.3.8. Не допускается указывать следующие показатели:
знак обслуживания,
фирменное наименование,
патент,
полезная модель,
промышленный образец,
наименование места происхождения товара,
наименование производителя товара,
требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
5.3.9. Техническое задание (Спецификация) может содержать требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении только в случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
При этом, если образец или макет не может быть приложен к документации об открытом аукционе в электронной форме, в обязательном порядке заполняется приложение к Техническому заданию (Спецификации) "Условия осмотра образца/макета товаров".
Предоставление возможности участнику размещения заказа осмотра образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ, осуществляется заказчиком не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Осмотр производится без взимания платы.
5.4. При заключении контракта по результатам проведения аукциона в электронной форме необходимо учесть следующее:
5.4.1. Контракт составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме или иным участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника (в случае, если контракт заключается на поставку товара), в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.
5.4.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
5.4.3. В контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, объема, комплектности, качества требованиям, установленным в контракте. При проверке соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с Законом о размещении заказов.
В случае если в контракте указано, что приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, то такая приемка должна осуществляться в строгом соответствии с порядком, предусмотренным указанными инструкциями (пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки").
5.4.4. Контракт должен содержать в себе регламентацию действий заказчика в части организации и проведения претензионно-исковой работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта.
5.4.5. В случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставки товаров российского и (или) белорусского происхождения, в спецификации, прилагаемой к контракту, рекомендуется:
указать страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт;
указать данные документа, подтверждающего страну происхождения товара;
установить обязанность поставщика, с которым заключается контракт по итогам открытого аукциона в электронной форме, предъявить при исполнении контракта документ (копию документа), подтверждающий страну происхождения товара. Таким документом в соответствии с положениями статьи 59 Таможенного кодекса Таможенного союза может являться декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении товара.
5.4.6. В контракте в обязательном порядке должно содержаться условие об ответственности как заказчика, так и поставщика (исполнителя, подрядчика):
5.4.6.1. Ответственность заказчика:
В случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер неустойки (штрафа, пеней) определен в части 9 статьи 9 Закона о размещении заказов и составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4.6.2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика):
В случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность, предусмотренную контрактом.
Условия существенного нарушения контракта, при наступлении которых невозможно его дальнейшее выполнение, должны определяться заказчиком в проекте контракта на стадии его подготовки и быть прописаны в заключенном по результатам аукциона контракте.
В проекте контракта должен быть установлен конкретный размер неустойки (штрафа, пеней) (в процентном соотношении или рублях) за неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту. При этом размер неустойки (штрафа, пеней), выраженный в процентном отношении к цене контракта или в рублях, не должен быть менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
5.4.7. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Пример расчета неустойки, размер которой равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:
Цена контракта 1
Неустойка = -------------- x Размер ставки x --- x Кол-во дней.
100 рефинансирования 300 просрочки
Размер ставки рефинансирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Оперативный контроль за возможными изменениями размера ставки рефинансирования относится к компетенции заказчика.
6. Разъяснения положений документации об открытом аукционе
в электронной форме
6.1. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должны изменять ее суть.
6.2. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме рекомендуется оформлять согласно приложению 7 к настоящим Методическим рекомендациям.
6.3. При подготовке разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме на основе типовой формы необходимо учесть, что в строке "Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме" наряду с реквизитами, указанными в таком запросе, необходимо указать дату и номер регистрации запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме (входящий номер и дату).
7. Журнал регистрации запросов о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной форме
7.1. Журнал регистрации запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме рекомендуется оформлять согласно приложению 8 к настоящим Методическим рекомендациям.
7.2. При ведении Журнала регистрации запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо учесть следующее:
журнал закрывается датой окончания предоставления разъяснений, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;
в случае отсутствия запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
8. Решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме
8.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме рекомендуется оформлять согласно приложению 9 к настоящим Методическим рекомендациям.
8.2. При оформлении решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме необходимо учесть следующее:
8.2.1. Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
8.2.2. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем заказчика, указанная в грифе утверждения.
8.2.3. В решении о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в извещение или в документацию об открытом аукционе в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем заказчика.
9. Решение о внесении изменений в документацию об открытом
аукционе в электронной форме
9.1. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме рекомендуется оформлять согласно приложению 10 к настоящим Методическим рекомендациям.
9.2. При оформлении решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме необходимо учесть следующее:
9.2.1. Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
9.2.2. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем заказчика, указанная в грифе утверждения.
9.2.3. В решении о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в извещение или в документацию об открытом аукционе в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем заказчика.
10. Журнал регистрации изменений в извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме и документацию
об открытом аукционе в электронной форме
10.1. Журнал регистрации изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме рекомендуется оформлять согласно приложению 11 к настоящим Методическим рекомендациям.
10.2. При ведении Журнала регистрации изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме необходимо учесть следующее:
10.2.1. В строке "Причина внесения изменений" указывается один из трех вариантов:
по инициативе заказчика;
по запросу участника размещения заказа;
во исполнение предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, от _________________ № _______.
10.2.2. Журнал закрывается за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
10.2.3. В случае отсутствия изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
11. Решение (Извещение) об отказе от проведения открытого
аукциона в электронной форме
11.1. Решение (Извещение) об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме рекомендуется оформлять согласно приложению 12 к настоящим Методическим рекомендациям.
11.2. При подготовке решения (Извещения) об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме необходимо учесть следующее:
11.2.1. В решении об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
11.2.2. Дата принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем заказчика.
12. Уведомление об аннулировании открытого аукциона
в электронной форме
12.1. При подготовке уведомления об аннулировании открытого аукциона в электронной форме в соответствии с приложением 13 необходимо учесть следующее:
12.1.1. В уведомлении об аннулировании открытого аукциона в электронной форме, размещаемом заказчиком (специализированной организацией (в случае ее привлечения) на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
12.1.2. Дата аннулирования открытого аукциона в электронной форме (лота), указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем заказчика.
12.2. Срок размещения уведомления об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота) на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте не позднее дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании открытого аукциона.
13. Протокол об отказе от заключения контракта
13.1. Протокол об отказе от заключения контракта рекомендуется оформлять согласно приложению 14 к настоящим Методическим рекомендациям.
13.2. В соответствии с частью 3 статьи 9 Закона о размещении заказов заказчик обязан отказаться от заключения контракта в случае установления следующих фактов:
проведения ликвидации участника открытого аукциона в электронной форме (юридического лица) или принятия арбитражным судом решения о признании участника открытого аукциона в электронной форме (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротами и об открытии конкурсного производства;
приостановления деятельности участника открытого аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
нахождения имущества участника открытого аукциона в электронной форме под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
наличия у участника открытого аукциона в электронной форме задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вышеназванные сведения по запросу заказчика предоставляют:
арбитражный суд по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства. Также информацию о банкротстве участника размещения заказа можно найти в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве (http://www.fedresurs.ru/);
районный суд либо территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о неприостановлении деятельности участника размещения заказа;
инспекция Федеральной налоговой службы по месту постановки участника размещения заказа на налоговый учет (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) - сведения о задолженности участника размещения заказа. Также информацию о задолженности участника размещения заказа можно найти на сайте Управления Федеральной налоговой службы (например, по Пермскому краю - http://www.r59.nalog.ru/).
13.3. Протокол об отказе от заключения контракта:
составляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Закона о размещении заказов, в 2 экземплярах - для заказчика и участника размещения заказа, с которым заказчик отказывается заключать контракт;
подписывается заказчиком в день его составления;
размещается заказчиком на официальном сайте в течение 1 (одного) дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
13.4. В сведениях о фактах, являющихся основаниями для отказа от заключения контракта, указываются конкретные факты, установленные заказчиком после определения победителя открытого аукциона в электронной форме.
13.5. Один экземпляр протокола об отказе от заключения контракта передается заказчиком лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
14. Уведомление об отказе от заключения контракта
14.1. При подготовке уведомления об отказе от заключения контракта в соответствии с приложением 15 к настоящим Методическим рекомендациям необходимо учесть, что в строке "Причина отказа от заключения контракта" указываются конкретные факты, являющиеся основанием для отказа от заключения контракта.
14.2. Уведомление направляется в адрес лица, с которым заказчик отказывается заключить контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения контракта. К направляемому уведомлению прилагается протокол об отказе от заключения контракта.
Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
_____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА/ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ/ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
___________________________________________________________
Группа по номенклатуре товаров, работ, услуг
для нужд заказчиков, утвержденной
Министерством экономического развития РФ ___________________________
Код по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности ___________________________
Код бюджетной классификации (раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов, доп. ЭК) ___________________________
Сумма на _____ квартал 201__ г. ___________________________
№ Наименование документа Количество
п/п листов
1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
2 Документация об открытом аукционе в электронной форме
3 Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
4 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта/
гражданско-правового договора
СОГЛАСОВАНО:
Выбор способа размещения заказа ________ ___________ /______________/
Разработка технического задания
(спецификации) ________ ___________ /______________/
Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта/гражданско-правового
договора ________ ___________ /______________/
Разработка проекта контракта/
гражданско-правового договора ________ ___________ /______________/
Наличие финансирования ________ ___________ /______________/
Подготовка документов по процедуре ________ ___________ /______________/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
ПЕРЕЧЕНЬ
потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
Заказчик
Поставка ___________________________
Предмет контракта/гражданско-правового или
договора Выполнение работ ___________________
или
Оказание услуг _____________________
____________________________________
№ Наименование (для юр. лица), Почтовый Телефон, Адрес электронной
п/п Ф.И.О. (для физ. лица) адрес факс почты (при наличии)
Приложение: 1. Документальное подтверждение отправки приглашений
потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам),
____ шт.
2. Уведомления (почтовые, факсимильные, распечатка с
электронной почты) о получении потенциальными поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) приглашения принять участие в
открытом аукционе в электронной форме (при наличии), ___ шт.
Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о размещаемом заказе
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения
Наименование открытого аукциона в Право заключения контракта/гражданско-
электронной форме правового договора на _________________
Предмет контракта/гражданско- Поставка ______________________________
правового договора (лота) или
Выполнение работ ______________________
или
Оказание услуг ________________________
Количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ,
оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена
контракта/гражданско-правового
договора (лота)
Место поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг
2. Условия проведения
Адрес электронной площадки в сети
Интернет
Дата и время окончания срока "___" __________ 201__ г. "__:__" часов
подачи заявок на участие (время местное)
в открытом аукционе в электронной
форме
Дата окончания срока рассмотрения "___" __________ 201__ г.
первых частей заявок на участие
в открытом аукционе в электронной
форме
Дата проведения открытого "___" __________ 201__ г.
аукциона в электронной форме
Преимущества, предоставляемые В размере 15% от предложенной цены
участникам размещения заказа, контракта
осуществляющим поставку товаров или
российского (белорусского) "Не предоставляются"
происхождения
3. Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
(при наличии)
Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
1. Сведения о размещаемом заказе
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения
Наименование открытого аукциона в Право заключения контракта/гражданско-
электронной форме правового договора на _________________
Предмет контракта/гражданско- Поставка ______________________________
правового договора (лота) или
Выполнение работ ______________________
или
Оказание услуг ________________________
Количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ,
оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена
контракта/гражданско-правового
договора (лота)
Место поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг
2. Условия проведения
Участники размещения заказа Субъекты малого предпринимательства
Адрес электронной площадки в сети
Интернет
Дата и время окончания срока "___" __________ 201__ г. "__:__" часов
подачи заявок на участие (время местное)
в открытом аукционе в электронной
форме
Дата окончания срока рассмотрения "___" __________ 201__ г.
первых частей заявок на участие
в открытом аукционе в электронной
форме
Дата проведения открытого "___" __________ 201__ г.
аукциона в электронной форме
Преимущества, предоставляемые В размере 15% от предложенной цены
участникам размещения заказа, контракта
осуществляющим поставку товаров или
российского (белорусского) "Не предоставляются"
происхождения
3. Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
(при наличии)
Приложение 5
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
_____________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Наименование открытого Право заключения государственного
аукциона в электронной форме контракта/гражданско-правового договора
бюджетного учреждения на _________________
__________________________________________
Номер извещения __________________________________________
Заказчик __________________________________________
Специализированная организация __________________________________________
201__ год
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОННОЙ (ЕДИНОЙ) КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПО
ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
ГЛАВА VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЛЯЕМОМ (ИСПОЛЬЗУЕМОМ) ТОВАРЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее - контракты).
Размещение заказов для нужд бюджетных учреждений - осуществляемые в установленном порядке действия бюджетных учреждений, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Нужды бюджетных учреждений Пермского края - обеспечиваемые бюджетными учреждениями Пермского края (независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах бюджетных учреждений.
Государственные нужды, а также нужды бюджетных учреждений далее именуются нуждами заказчиков.
Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также казенное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Иной заказчик - бюджетное учреждение при размещении им заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.
Государственные заказчики и иные заказчики (бюджетные учреждения) далее именуются заказчиками.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков Пермского края, - Агентство по государственным закупкам Пермского края (Постановление Правительства Пермского края 24 сентября 2012 г. № 902-п "Об Агентстве по государственным закупкам Пермского края").
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное заказчиком для осуществления функций по размещению заказов путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают у заказчика. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством о размещении заказов, иными федеральными законами.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет, в порядке, установленном законодательством о размещении заказов.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд заказчика Пермского края.
Государственный контракт - договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения Пермского края - договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенный от имени бюджетного учреждения Пермского края в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения Пермского края (далее - контракт).
Предмет контракта - поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Лот - установленная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме часть предмета торгов, обособленная заказчиком по определенным признакам, которой присвоен индивидуальный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена контракта, срок и иные условия исполнения контракта.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный заказчиком, специализированной организацией и утвержденный заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, перечень которых указан в извещении и документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), которая составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом (при размещении заказа с начальной (максимальной) ценой контракта от 500,0 тыс. руб. и более) или заказчиком (при размещении заказа с начальной (максимальной) ценой контракта до 500,0 тыс. руб. включительно) для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Порядок формирования и работы Аукционной комиссии заказчика утверждается правовым актом заказчика.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Аукционной (Единой) комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Конкретные показатели предлагаемого для поставки товара - это показатели, которые однозначно идентифицируют поставляемый товар, являются контрольными при поставке товара, не могут иметь двух и более значений.
Конкретными показателями определяются: наименование товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры товара, характеристики безопасности товара, иные показатели (связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика), надежность товара, сведения об обслуживании товара, сведения о расходах на эксплуатацию товара, изображение товара, максимальные и (или) минимальные значения показателей, используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого товара, показатели, значения которых не могут изменяться.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 № 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных и иных заказчиков, и государственных и иных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, специализированной организации, Аукционной (Единой) комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения первых частей заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) заказчика, специализированной организации, Аукционной (Единой) комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Аукционной (Единой) комиссии, оператора электронной площадки, связанных с проведением открытого аукциона в электронной форме, допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке:
- протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,
- протокола проведения открытого аукциона в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Обжалование действий, связанных с заключением контракта, допускается не позднее даты заключения контракта.
Жалоба на положение документации об открытом аукционе в электронной форме может быть подана участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
1 Наименование
2 Место нахождения
3 Почтовый адрес
4 Контактный телефон
5 Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1 Наименование
2 Место нахождения
3 Почтовый адрес
4 Контактный телефон
5 Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОННОЙ (ЕДИНОЙ) КОМИССИИ
1 Наименование
2 Место нахождения 614006, Пермский край, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 56
3 Почтовый адрес 614006, Пермский край, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 56
4 Телефон +7 (342) 217-70-22
5 Факс +7 (342) 217-67-32
6 Порядок формирования и Приказ Агентства по государственным закупкам
работы комиссии Пермского края от 12.10.2012 № СЭД-32-01-04-2
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ
1 Лот № 1
1.1 Предмет контракта Поставка ____________________________________
или
Выполнение работ ____________________________
или
Оказание услуг ______________________________
1.2 Требования к товарам, Требования к товарам/работам/услугам
работам, услугам (указать) указаны в главе V "Техническое
задание (Спецификация)"
1.3 Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4 Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
1.5 Источник финансирования
заказа
1.6 Порядок формирования
цены контракта
1.7 Начальная
(максимальная) цена
контракта
1.8 Валюта, используемая Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
для формирования цены (указать)
контракта
1.9 Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
1.10 Форма, сроки и порядок
оплаты
1.11 Сведения о возможности При заключении контракта по согласованию с
увеличения количества участником открытого аукциона в электронной
поставляемых товаров форме, с которым заключается контракт,
при заключении количество поставляемого товара может быть
контракта увеличено на сумму, не превышающую разницу
между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта (лота).
Цена единицы указанного товара не может
превышать цену единицы товара, определяемую
как частное от деления цены контракта,
предложенной участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается
контракт, на количество товара, указанное в
извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме
1.12 Сведения о возможности В ходе исполнения контракта по согласованию с
изменения поставщиком количество всех предусмотренных
предусмотренного контрактом товаров может быть изменено не
контрактом количества более чем на десять процентов при изменении
товаров потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества
товаров по согласованию с поставщиком
первоначальная цена контракта может быть
изменена пропорционально количеству товаров,
но не более чем на десять процентов этой цены
контракта.
В случае изменения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена
указанным выше образом при внесении
соответствующих изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого
товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части такого товара
определяются как частное от деления
первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.13 Сведения о возможности В ходе исполнения контракта по согласованию с
снижения цены контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения контракта
1.14 Сведения о возможности В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставки товара с поставщиком может быть поставлен товар,
улучшенными качеством, качество, технические и функциональные
техническими и характеристики (потребительские свойства)
функциональными которого являются улучшенными по сравнению с
характеристиками таким качеством и такими характеристиками
(потребительскими товара, указанными в контракте
свойствами)
1.15 Преимущества, В размере 15% от предложенной цены контракта
предоставляемые или
участникам размещения "Не предоставляются"
заказа, осуществляющим
поставку товаров
российского
(белорусского)
происхождения
2 Лот № 2 и т.д.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1 Участники размещения
заказа
1.1 на поставки товаров - любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места
происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.2 на выполнение работ и - любые юридические лица независимо от
оказание услуг на виды организационно-правовой формы, формы
деятельности, требующие собственности, места нахождения и места
специального разрешения происхождения капитала;
- физические лица (за исключением случаев,
указанных в ст. 506 Гражданского кодекса
Российской Федерации), в том числе
индивидуальные предприниматели
1.3 на выполнение работ, - любые юридические лица независимо от
оказание услуг (прочих) организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места
происхождения капитала;
- любые физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели
2 Обязательные требования Участник размещения заказа должен
к участникам размещения соответствовать (выбрать из списка):
заказа - требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом открытого аукциона в электронной
форме;
- требованию о непроведении ликвидации
участника размещения заказа (для юридического
лица) и отсутствии решения арбитражного суда
о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме;
- требованию об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме не принято
3 Требования к участникам (выбрать из списка)
размещения заказа, - обладание участниками размещения заказа
установленные исключительными правами на объекты
заказчиком интеллектуальной собственности;
- отсутствие сведений об участниках
размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков;
- выполнение за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к
группе (подгруппе) _________________________,
стоимость которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), на право
заключить который проводится открытый аукцион
в электронной форме;
- наличие у участников размещения заказа
опыта исполнения за последние три года,
предшествующие дате окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, соответственно двух
контрактов на поставки одноименных товаров
(поставки пищевых продуктов в указанные в
части 4.3 статьи 10 Закона о размещении
заказов учреждения и организации) и (или) на
оказание одноименных услуг (услуг
общественного питания для указанных
учреждений и организаций), стоимость каждого
из которых составляет не менее чем 20%
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
открытый аукцион в электронной форме, и по
которым с участника размещения такого заказа,
являющегося исполнителем по этим контрактам,
не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в
связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных
этими контрактами
4 Дополнительные (указать требования, установленные
требования к участникам Правительством Российской Федерации)
размещения заказа, -
установленные -
Правительством
Российской Федерации
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Срок подачи запроса о С "___" _________ 201__ г. по "___" _________
предоставлении 201__ г.
разъяснений
2 Порядок предоставления 1. Запрос о разъяснении положений
разъяснений документации об открытом аукционе в
электронной форме вправе направить только
участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке.
2. Запрос направляется на адрес электронной
площадки в форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить
не более чем три запроса о разъяснении
положений документации об открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного
открытого аукциона в электронной форме.
3. В течение двух дней со дня поступления
запроса разъяснение положений документации об
открытом аукционе в электронной форме
размещается на официальном сайте
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Требования к содержанию Первая часть заявки на участие в открытом
и составу первой части аукционе в электронной форме должна
заявки на участие в содержать:
открытом аукционе в 1. При размещении заказа на поставку товара:
электронной форме 1.1. В случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит
указание на товарный знак (его словесное
обозначение):
Участник размещения Участник размещения
заказа предлагает заказа предлагает
поставку товара того поставку
же товарного знака эквивалентного товара
(его словесное
обозначение)
Согласие участника Сведения о
размещения заказа на поставляемом товаре с
поставку товара того указанием на товарный
же товарного знака знак (его словесное
(его словесного обозначение) и
обозначения), конкретных показателей
указание на который товара,
содержится в соответствующих
документации об значениям
открытом аукционе в эквивалентности,
электронной форме установленным в
(может быть документации об
представлено по форме открытом аукционе в
1.2.1) электронной форме
(могут быть
представлены по форме
1.2.2)
1.2. В случае, когда в документации об
открытом аукционе в электронной форме
отсутствует указание на товарный знак (его
словесное обозначение):
- сведения о поставляемом товаре с указанием
на товарный знак (его словесное обозначение)
(при его наличии) и конкретных показателей,
соответствующих значениям, установленным в
документации об открытом аукционе в
электронной форме (могут быть представлены по
форме 1.2.2).
1.3. В случае предоставления преференций
участникам размещения заказа, осуществляющим
поставки товаров российского (белорусского)
происхождения:
- сведения о стране происхождения
поставляемого товара.
Ответственность за достоверность сведений о
стране происхождения товара, указанного в
заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме, несет участник размещения
заказа.
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие
участника размещения заказа на выполнение
работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме (может
быть представлено по форме 1.2.1).
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания
которых используется товар:
3.1. В случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит
указание на товарный знак (его словесное
обозначение) используемого товара:
Участник размещения Участник размещения
заказа предлагает заказа предлагает
поставку товара того поставку
же товарного знака эквивалентного товара
(его словесного
обозначения)
Согласие участника Согласие участника
размещения заказа на размещения заказа на
выполнение работ, выполнение работ,
оказание услуг на оказание услуг на
условиях, условиях,
предусмотренных предусмотренных
документацией об документацией об
открытом аукционе в открытом аукционе в
электронной форме, в электронной форме
том числе означающее (может быть
согласие на представлено по форме
использование товара 1.2.1),
того же товарного и
знака (его словесного Сведения об
обозначения), указание используемых товарах
на который содержится с указанием на
в документации об товарный знак (его
открытом аукционе в словесное
электронной форме обозначение) и
(может быть конкретных
представлено по форме показателей товара,
1.2.1) соответствующих
значениям
эквивалентности,
установленным в
документации об
открытом аукционе в
электронной форме
(могут быть
представлены по форме
1.2.2)
3.2. В случае, когда в документации об
открытом аукционе в электронной форме
отсутствует указание на товарный знак (его
словесное обозначение):
3.2.1. согласие участника размещения заказа
на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме (может
быть представлено по форме 1.2.1),
3.2.2. сведения об используемом товаре с
указанием на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии) и конкретных
показателей используемого товара,
соответствующих значениям, установленным в
документации об открытом аукционе в
электронной форме (могут быть представлены по
форме 1.2.2).
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара
2 Требования к содержанию Вторая часть заявки на участие в открытом
и составу второй части аукционе в электронной форме должна содержать
заявки на участие в (пункты 2, 3.1-3.5 выбрать из списка):
открытом аукционе в 1. Сведения и документы об участнике
электронной форме размещения заказа, подавшем заявку на участие
в открытом аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об
участнике размещения заказа".
1.1.2. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, обеспечения
исполнения контракта являются крупной
сделкой.
Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную
решением об одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для аккредитации
участника размещения заказа на электронной
площадке.
1.2. Для физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об
участнике размещения заказа".
1.3. Для иностранных лиц:
1.3.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физических лиц), номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с
законодательством соответствующего
иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика,
которые могут быть подготовлены по форме 1.1
"Сведения об участнике размещения заказа".
2. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
(если в соответствии с законодательством
Российской Федерации документы передаются
вместе с товаром, то в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной
форме такие документы не представляются).
3. Документы, копии документов или сведения,
подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в открытом
аукционе в электронной форме:
3.1. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом открытого аукциона в электронной
форме:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
3.2. Копии документов, подтверждающих
обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (по
одному объекту на выбор участника размещения
заказа).
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за
исключением случая, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство).
3.5. Сведения и копии документов,
подтверждающие наличие у участника размещения
заказов опыта исполнения соответственно двух
контрактов на поставки одноименных товаров
(поставки пищевых продуктов в указанные в
части 4.3 статьи 10 Закона о размещении
заказов учреждения и организации) и (или) на
оказание одноименных услуг (услуг
общественного питания для указанных
учреждений и организаций), стоимость каждого
из которых составляет не менее чем 20%
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
открытый аукцион в электронной форме:
- сведения об исполненных участником
размещения заказа контрактах, в том числе
номера записей исполненных контрактов из
реестра государственных контрактов,
заключенных от имени Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
контрактов, заключенных от имени
муниципального образования, а также
гражданско-правовых договоров федеральных
бюджетных учреждений, бюджетных учреждений
субъектов Российской Федерации, муниципальных
бюджетных учреждений, которые могут быть
представлены по форме 1.3;
- копии исполненных контрактов;
- копии актов приемки поставленных товаров,
оказанных услуг по таким контрактам.
4. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
3 Инструкция по 1. В случае если участник размещения заказа
заполнению заявки планирует принять участие в открытом аукционе
в электронной форме по нескольким или всем
лотам, он должен подготовить и подать заявку
на участие в открытом аукционе в электронной
форме (и первую, и вторую части) на каждый
лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть заполнена на
русском языке. Отдельные документы (или их
части), предоставленные участником размещения
заказа в составе заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, могут быть
подготовлены на другом языке при условии, что
к ним будет прилагаться точный перевод
необходимых разделов на русский язык.
Удостоверение верности перевода с
иностранного языка на русский язык
осуществляется в соответствии со статьей 81
Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ
11 февраля 1993 года № 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана
электронной цифровой подписью участника
размещения заказа или лица, имеющего право на
осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица по
участию в открытых аукционах в электронной
форме (в том числе на регистрацию на открытых
аукционах в электронной форме).
4. Показатели, характеризующие поставляемые
товары (товары, используемые при выполнении
работ, оказании услуг), должны
соответствовать/быть не хуже (указать)
показателям(ей), установленным(ых) в главе V
"Техническое задание (Спецификация)".
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету
товара/изображению товара в трехмерном
измерении (указать) согласно приложению к
главе V "Техническое задание (Спецификация)".
6. При описании товара участник размещения
заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, если иное не
указано в главе V "Техническое задание
(Спецификация)".
При описании товара (в том числе товара,
используемого при выполнении работ, оказании
услуг) в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме должны быть
указаны сведения в отношении всех
установленных в главе V "Техническое задание
(Спецификация)" показателей товара (в том
числе товара, используемого при выполнении
работ, оказании услуг) с учетом положений
главы I настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме (конкретные
показатели).
7. В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать
двусмысленных толкований.
8. Сведения, подаваемые в составе заявки,
могут быть представлены по формам,
установленным в главе VII. При этом
предлагаемые для заполнения формы могут быть
изменены (дополнены) участником размещения
заказов
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Размер обеспечения Лот № 1: _____%, что составляет _______ руб.
заявки ________ копеек, НДС не облагается
Лот № 2: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается
и т.д.
2 Порядок внесения 1. Участие в открытом аукционе в электронной
обеспечения заявки форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренный настоящей
документацией об открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту.
2. Денежные средства вносятся на счет
участника размещения заказа, открытый
оператором электронной площадки для
проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, до
регистрации на открытый аукцион в электронной
форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки
по соответствующему лоту на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в
равной мере распространяется на всех
участников размещения заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Дата и время окончания "___" _____________ 201__ г., время "___:___"
срока подачи заявок (время местное)
2 Порядок подачи заявок 1. Участник размещения заказа вправе подать
только одну заявку в отношении каждого
предмета открытого аукциона в электронной
форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать
заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента
размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона в электронной
форме до предусмотренных пунктом 1 раздела 9
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме даты
и времени окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа
оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих
предусмотренные пунктами 1 и 2 раздела 7
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме
части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной
площадки обязан присвоить заявке порядковый
номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого участнику размещения
заказа, подавшему заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, ее
получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера.
5. Подача заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме является
согласием на списание денежных средств со
счета участника размещения заказа в качестве
платы за участие в открытом аукционе в
электронной форме в следующих случаях:
- если с участником открытого аукциона в
электронной форме заключен контракт;
- уклонения участника открытого аукциона в
электронной форме от заключения контракта
3 Возврат заявок 1. Случаи возврата заявок.
1.1. Предоставление участником размещения
заказа документов и сведений в форме
электронных документов, не подписанных
электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника
размещения заказа.
1.2. Отсутствие на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, в отношении
которых не осуществлено блокирование.
1.3. Подача одним участником размещения
заказа двух и более заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме в
отношении одного и того же лота при условии,
что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны.
1.4. Подача заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме после дня и
времени окончания срока подачи заявок,
установленного в пункте 1 раздела 9
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме.
1.5. Подача заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме позднее чем за
три месяца до окончания срока аккредитации
данного участника размещения заказа на
электронной площадке.
2. Срок возврата заявок.
В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
3. Порядок возврата заявок.
3.1. Возврат заявки осуществляется оператором
электронной площадки.
3.2. Одновременно с возвратом заявки
оператором электронной площадки направляется
уведомление участнику размещения заказа об
обосновании такого возврата с указанием
положений Закона о размещении заказов,
которые были нарушены.
3.3. В течение одного рабочего дня со дня
возврата заявки оператор электронной площадки
прекращает блокирование операций по счету,
открытому для проведений операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, в отношении денежных
средств по соответствующему лоту
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Порядок изменения Участник размещения заказа, подавший заявку
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, не вправе изменять поданную заявку на
участие в открытом аукционе в электронной
форме.
Внесение изменений в заявку допускается путем
отзыва ранее поданной заявки и подачи новой
2 Порядок и сроки отзыва 1. Участник размещения заказа, подавший
заявок заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе не позднее
окончания срока подачи заявок, установленного
в пункте 1 раздела 9 Информационной карты
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме, за исключением участников,
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, направив уведомление об этом оператору
электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола до момента направления
участнику открытого аукциона проекта
контракта.
3. Оператор электронной площадки прекращает
блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки
на участие в открытом аукционе в течение
одного рабочего дня со дня поступления
уведомления об отзыве заявки
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Дата окончания срока "____" _________________ 201__ г.
рассмотрения первых
частей заявок
2 Порядок рассмотрения 1. Аукционная (Единая) комиссия проверяет
первых частей заявок первые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, содержащие
сведения, предусмотренные п. 1 раздела 7
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме, на
соответствие требованиям, установленным
настоящей документацией об открытом аукционе
в электронной форме, в отношении товаров,
работ, услуг, на поставки, выполнение,
оказание которых размещается заказ. На
основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме по каждому лоту Аукционной (Единой)
комиссией принимается:
- решение о допуске к участию в открытом
аукционе в электронной форме участника
размещения заказа и о признании участника
размещения заказа, подавшего заявку на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, участником открытого аукциона, или
- решение об отказе в допуске к участию в
открытом аукционе в электронной форме
участника размещения заказа.
2. Открытый аукцион в электронной форме
признается несостоявшимся в случае, если:
- подана только одна заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
- не подана ни одна заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
- всем участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, отказано в допуске к
участию в открытом аукционе в электронной
форме;
- только один участник размещения заказа,
подавший заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, признан
участником открытого аукциона в электронной
форме.
3. По итогам рассмотрения первых частей
заявок (или первой и второй части заявки, в
случае если подана единственная заявка на
участие в открытом аукционе в электронной
форме) Аукционной (Единой) комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме.
4. Протокол в день окончания рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе
направляется заказчиком/специализированной
организацией (указать) оператору электронной
площадки. В случае если открытый аукцион в
электронной форме признан несостоявшимся,
протокол размещается заказчиком/
специализированной организацией (указать)
на электронной площадке.
5. В течение одного часа с момента
поступления оператору электронной площадки
или с момента размещения на электронной
площадке вышеуказанного протокола оператор
электронной площадки направляет участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме,
уведомление о решении, принятом Аукционной
(Единой) комиссией в отношении поданных
такими участниками открытого аукциона в
электронной форме заявок
3 Основания для отказа в 1. Непредставление сведений, обязательных к
допуске к участию в представлению в составе первых частей заявок
открытом аукционе в на участие в открытом аукционе в электронной
электронной форме форме, в том числе сведений о стране
происхождения товара, предлагаемого к
поставке (в случае установления преференций
участникам размещения заказа, осуществляющим
поставки товаров российского (белорусского)
происхождения).
2. Представление недостоверных сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах.
Под "недостоверностью" понимаются
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация),
указанные в заявке участника размещения
заказа, которые не могут использоваться без
дополнительной проверки.
3. Несоответствие показателей,
характеризующих товары, показателям,
установленным в главе V "Техническое задание
(Спецификация)" документации об открытом
аукционе в электронной форме
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Дата проведения "_____" _____________ 201__ г.
открытого аукциона в
электронной форме
2 Время проведения Устанавливается оператором электронной
открытого аукциона в площадки
электронной форме
3 Порядок проведения Установлен в главе IV настоящей документации
открытого аукциона в об открытом аукционе в электронной форме.
электронной форме По итогам проведения открытого аукциона в
(адрес электронной электронной форме оператором электронной
площадки) площадки в течение тридцати минут с момента
окончания открытого аукциона в электронной
форме оформляется и размещается на
электронной площадке протокол проведения
открытого аукциона в электронной форме
4 Разъяснения результатов 1. Любой участник открытого аукциона в
открытого аукциона в электронной форме после размещения на
электронной форме электронной площадке протокола проведения
открытого аукциона в электронной форме вправе
направить оператору электронной площадки
запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме.
2. Оператор электронной площадки в течение
двух рабочих дней со дня поступления данного
запроса обязан предоставить такому участнику
открытого аукциона в электронной форме
соответствующие разъяснения
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Срок окончания Не позднее "___" __________ 201__ г.
рассмотрения вторых
частей заявок
2 Порядок рассмотрения 1. На данном этапе Аукционная (Единая)
вторых частей заявок комиссия рассматривает на соответствие
требованиям настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
следующие сведения и документы:
1.1. вторые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме,
1.2. документы, содержащиеся на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме,
установленные в пункте 1 раздела 9
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме, в
реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной
площадке:
1.2.1. наименование участника размещения
заказа (для юридических лиц), ФИО (для
физических лиц),
1.2.2. ИНН или аналог ИНН (для иностранного
лица) участника размещения заказа,
1.2.3. копию выписки из ЕГРЮЛ (для
юридических лиц) или ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) или копию
документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц) или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных
лиц),
1.2.4. копии учредительных документов (для
юридических лиц),
1.2.5. копии документов, подтверждающих
полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа -
юридического лица по участию в открытых
аукционах в электронной форме (в том числе на
регистрацию на открытых аукционах),
1.2.6. решение об одобрении или о совершении
по результатам открытых аукционов в
электронной форме сделок от имени участника
размещения заказа - юридического лица с
указанием сведений о максимальной сумме одной
такой сделки.
2. Рассмотрение начинается с заявки на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае, если цена снижена до
0,00 руб., наиболее высокую цену за право
заключения контракта).
3. По итогам рассмотрения сведений и
документов, указанных в подпункте 1 пункта 2
раздела 13 Информационной карты документации
об открытом аукционе в электронной форме,
Аукционной (Единой) комиссией принимается
решение о соответствии или о несоответствии
заявки требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
4. Аукционная (Единая) комиссия рассматривает
сведения и документы до принятия решения о
соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме
требованиям, предусмотренным документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
5. В случае если в открытом аукционе
принимали участие менее десяти участников
открытого аукциона и менее пяти заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме соответствуют требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в
электронной форме, Аукционная (Единая)
комиссия рассматривает вторые части заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, поданных всеми участниками открытого
аукциона, принявшими участие в открытом
аукционе.
6. Открытый аукцион в электронной форме
признается несостоявшимся в случаях:
- несоответствия всех вторых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме требованиям, предусмотренным настоящей
документацией об открытом аукционе в
электронной форме;
- соответствия только одной второй части
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме требованиям,
предусмотренным настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
7. По итогам рассмотрения вторых частей
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме оформляется протокол
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме. Протокол размещается на
электронной площадке в течение дня,
следующего за днем подписания протокола
3 Основания для признания 1. Непредставление документов, обязательных к
заявки на участие в представлению в составе вторых частей заявок,
открытом аукционе в с учетом документов, ранее представленных в
электронной форме составе первых частей заявок на участие в
несоответствующей открытом аукционе в электронной форме.
требованиям и условиям 2. Отсутствие документов, предусмотренных
документации об подпунктом 1.2 пункта 2 раздела 13
открытом аукционе в Информационной карты настоящей документации
электронной форме об открытом аукционе в электронной форме.
3. Несоответствие документов, предусмотренных
п. 2 раздела 7 и п/п 1.2 п. 2 раздела 13
Информационной карты документации об открытом
аукционе в электронной форме, требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме.
4. Наличие в представленных документах
недостоверных сведений об участнике
размещения заказа.
Под "недостоверностью" понимаются
противоречивые, вызывающие сомнение в своей
достоверности сведения (информация) об
участнике размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки.
5. Несоответствие участника размещения заказа
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме.
Заказчик, Аукционная (Единая) комиссия
обязаны отстранить участника размещения
заказа от участия в открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту на
любом этапе его проведения вплоть до
заключения контракта в случае установления:
- недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником
размещения заказа в составе первых и вторых
частей заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме;
- факта проведения ликвидации юридического
лица или принятия арбитражным судом решения о
признании участника размещения заказа
(юридического лица или индивидуального
предпринимателя) банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- факта приостановления деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- факта наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что
участник размещения заказа не обжалует
наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
1 Сроки и порядок Проект контракта составляется заказчиком
подписания контракта путем включения в него цены контракта,
предложенной участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается
контракт, сведений о товаре (товарный знак и
(или) конкретные показатели товара),
указанных в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме такого
участника.
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион в электронной форме
признан несостоявшимся и единственная
поступившая заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в
электронной форме, заказчик в течение четырех
дней со дня размещения на электронной
площадке протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме направляет оператору электронной
площадки проект контракта без электронной
цифровой подписи заказчика;
1.2. открытый аукцион в электронной форме
признан несостоявшимся и принято решение о
признании соответствующей требованиям
документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной заявки,
поданной участником открытого аукциона, или
заявки только одного участника аукциона,
принявшего участие в открытом аукционе в
электронной форме, заказчик/
специализированная организация (указать)
в течение четырех дней со дня размещения
на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме/протокола
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору
электронной площадки проект контракта без
электронной цифровой подписи заказчика;
1.3. заключается контракт с победителем
открытого аукциона в электронной форме или с
иным участником открытого аукциона в
электронной форме, заявка которого признана
соответствующей требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в
электронной форме, заказчик в течение пяти
дней со дня размещения на электронной
площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
направляет оператору электронной площадки
проект контракта без электронной цифровой
подписи заказчика.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной
площадки направляет его участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона в
электронной форме), с которым заключается
контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения
проекта контракта участник размещения заказа
(участник открытого аукциона в электронной
форме), с которым заключается контракт,
направляет оператору электронной площадки
подписанные электронной цифровой подписью:
- проект контракта,
- документы об обеспечении исполнения
контракта в случае, если заказчиком,
уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения контракта,
или
- протокол разногласий.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие
извещению о проведении открытого аукциона в
электронной форме, документации об открытом
аукционе в электронной форме и заявке на
участие в открытом аукционе в электронной
форме этого участника размещения заказа, с
указанием соответствующих положений данных
документов.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения
протокола разногласий заказчик рассматривает
и направляет оператору электронной площадки
без электронной цифровой подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний
или
- проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания.
При этом направление проекта контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания допускается
при условии, что участник открытого аукциона,
с которым заключается контракт, направил
протокол разногласий не позднее чем в
течение тринадцати дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения
итогов открытого аукциона в электронной
форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки
направляет такие документы без электронной
цифровой подписи заказчика участнику
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения
документов, указанных в п/п 4 п. 1
настоящего раздела, участник открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанные электронной
цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения
контракта в случае, если установлено
требование обеспечения исполнения контракта в
разделе 15 Информационной карты настоящей
документации об открытом аукционе в
электронной форме,
или
- предусмотренный п/п 3 п. 1 настоящего
раздела протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет такой протокол
разногласий заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со
дня получения рассматривает данные
разногласия и действует в порядке,
установленном п/п 4 п. 1 настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об
обеспечении исполнения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью,
но не ранее чем через десять дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, оператор электронной
площадки направляет заказчику подписанный
проект контракта и документ об обеспечении
исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня
получения от оператора электронной площадки
проекта контракта направляет оператору
электронной площадки контракт, подписанный
электронной цифровой подписью заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение
одного часа с момента получения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
заказчика, направляет подписанный контракт
участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона), с которым заключается
контракт.
Контракт считается заключенным с момента
направления оператором электронной площадки
участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона) контракта, подписанного
электронной цифровой подписью заказчика
2 Случаи отказа заказчика Заказчик обязан отказаться от заключения
от заключения контракта контракта в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника открытого
аукциона в электронной форме (юридического
лица) или принятия арбитражным судом решения
о признании участника открытого аукциона в
электронной форме (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) банкротами и
об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника
открытого аукциона в электронной форме в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях;
- нахождения имущества участника открытого
аукциона в электронной форме под арестом,
наложенным по решению суда, если на момент
истечения срока заключения контракта
балансовая стоимость арестованного имущества
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника открытого аукциона в электронной
форме по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника открытого аукциона в
электронной форме задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника открытого аукциона в электронной
форме по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что
участник открытого аукциона в электронной
форме не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
3 Случаи признания 1. Непредставление оператору электронной
участника размещения площадки в установленный срок проекта
заказа (участника контракта, подписанного электронной цифровой
открытого аукциона) подписью.
уклонившимся от 2. Непредставление оператору электронной
заключения контракта площадки в установленный срок документов об
обеспечении исполнения контракта, подписанных
электронной цифровой подписью (при
установлении такого требования в разделе 15
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме).
3. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок протокола
разногласий, подписанного электронной
цифровой подписью (в случае подписания такого
протокола при наличии разногласий).
4. Непредставление оператору электронной
площадки по истечении тринадцати дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме проекта контракта в случае,
предусмотренном п/п 6 п. 1 настоящего раздела
4 Последствия уклонения 1. В случае если участник размещения заказа
от заключения контракта (участник открытого аукциона в электронной
форме), с которым заключается контракт,
уклонился от его заключения, сведения о таком
участнике размещения заказа (участнике
открытого аукциона в электронной форме)
включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
2. Наличие сведений о поставщике
(исполнителе, подрядчике) в реестре
недобросовестных поставщиков лишает его права
участия в торгах и запросах котировок сроком
на 2 (два) года.
3. В случае уклонения участника открытого
аукциона в электронной форме от заключения
контракта в течение одного рабочего дня со
дня внесения сведений о таком участнике
открытого аукциона в реестр недобросовестных
поставщиков оператор электронной площадки
прекращает блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в
открытом аукционе в электронной форме такого
участника открытого аукциона в отношении
денежных средств, заблокированных для
обеспечения участия в этом открытом аукционе,
и перечисляет данные денежные средства
заказчику, а также списывает со счета такого
участника открытого аукциона денежные
средства в качестве платы за участие в
открытом аукционе в размере, определенном
оператором электронной площадки, но не более
3000 руб.
5 Условие заключения В случае предоставления преференций
контракта на поставку участникам размещения заказа, осуществляющим
товаров, происходящих поставки товаров российского (белорусского)
из иностранных происхождения, и победителем предложены
государств товары, происходящие из иностранных
государств, контракт заключается по цене,
сниженной на 15% от предложенной цены
контракта (лота).
Вышеуказанное условие не применяется в
случаях, если:
- открытый аукцион в электронной форме
признан несостоявшимся и заказчик в
соответствии с порядком, предусмотренным
Законом о размещении заказов, размещает заказ
у единственного поставщика;
- в заявках всех участников размещения заказа
на участие в открытом аукционе в электронной
форме содержатся предложения о поставке
товаров российского (белорусского)
происхождения;
- в заявках всех участников размещения заказа
на участие в открытом аукционе в электронной
форме содержатся предложения о поставке
товаров иностранного происхождения;
- участник аукциона, признанный победителем
аукциона, в своей заявке предлагает к
поставке товары российского и (или)
белорусского и иностранного происхождения
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1 Размер обеспечения Лот № 1: ____% (________________ руб. _______
исполнения контракта копеек)
Лот № 2: и т.д.
В случае если при проведении открытого
аукциона в электронной форме цена снижена до
0 и проводится открытый аукцион в электронной
форме до достижения цены контракта,
превышающей соответствующее значение
начальной (максимальной) цены контракта,
обеспечение исполнения контракта
предоставляется в размере (%) обеспечения
исполнения контракта, предусмотренном
настоящей документацией об открытом аукционе
в электронной форме, исходя из цены
контракта, достигнутой на открытом аукционе в
электронной форме.
В случае если победителем открытого аукциона
в электронной форме или участником открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, является бюджетное
учреждение, обеспечение исполнения контракта
не требуется
1.1 Обязательства по (указать обязательства, подлежащие
контракту, подлежащие обеспечению)
обеспечению -
-
2 Обязательство о Установлено/Не установлено
предоставлении
обеспечения гарантии
поставщика на товар
2.1 Размер обеспечения Лот № 1: ____% (________________ руб. _______
гарантии поставщика на копеек)
товар Лот № 2: и т.д.
2.2 Срок предоставления Предоставляется вместе с товаром
обеспечения гарантии
поставщика на товар
3 Срок предоставления В течение пяти дней со дня получения проекта
обеспечения исполнения контракта участник размещения заказа
контракта (участник открытого аукциона), с которым
заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанный электронной
цифровой подписью контракт вместе с
документами об обеспечении исполнения
контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме/протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
оператор электронной площадки направляет
заказчику контракт и документы об обеспечении
исполнения контракта, подписанные электронной
цифровой подписью участника открытого
аукциона или участника размещения заказа, с
которым заключается контракт
4 Способ обеспечения Способ обеспечения исполнения контракта
исполнения контракта определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная
банком или иной кредитной организацией, или
- передача заказчику в залог денежных средств
(в том числе в форме вклада (депозита)
5 Требования к - безотзывная банковская гарантия должна
безотзывной банковской соответствовать требованиям, установленным
гарантии, выданной Гражданским кодексом Российской Федерации, а
банком или иной также иным законодательством Российской
кредитной организацией Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должна быть указана
сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по контракту, которая
должна быть не менее размера обеспечения
исполнения контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает, путем указания на
стороны контракта, название предмета
контракта и ссылки на протокол подведения
итогов открытого аукциона в электронной форме
как основание заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо
должно быть предусмотрено право заказчика на
истребование суммы банковской гарантии
полностью или частично в случае ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту
в предусмотренные сроки или расторжения
контракта и его отказа вернуть полученную
сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта заказчик
направляет в банк письменное требование,
банковскую гарантию, прочие документы,
подтверждающие выплату поставщику
(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту
и (или) ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в
контракт, не освобождают его от обязательств
по соответствующей банковской гарантии
6 Требования к залогу - денежные средства, вносимые в обеспечение
денежных средств исполнения контракта, в качестве залога
должны быть перечислены на счет заказчика в
сумме не менее размера обеспечения
исполнения контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
контракт, при условии надлежащего исполнения
им всех своих обязательств по контракту по
истечении установленного срока и после
получения заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет
поставщика (исполнителя, подрядчика),
реквизиты которого указаны в письменном
требовании
7 Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств
8 Требования к договору - договор банковского вклада должен
банковского вклада соответствовать требованиям, установленным
(депозита) Гражданским кодексом Российской Федерации и
иным законодательством Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
контракту согласовывает с заказчиком банк, с
которым будет заключаться договор банковского
вклада, и его существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть
указана сумма обеспечения исполнения
контракта, которая должна быть не менее
размера обеспечения исполнения контракта, и
срок вклада, который должен быть не менее
срока исполнения контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий контракт, в том
числе указание на стороны контракта, название
предмета контракта и ссылки на протокол
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме как основание заключения
контракта
9 Порядок предоставления Документы об обеспечении исполнения контракта
обеспечения исполнения направляются оператору электронной площадки в
контракта форме электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор
залога денежных средств или договор
банковского вклада (депозит) предоставляются
по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения контракта
подтверждается в форме электронного
документа:
- платежным поручением с отметкой банка об
оплате, или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты), или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи
системы "Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения обязательств по
контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в
течение 10 (десяти) банковских дней
предоставить заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения
обязательств по контракту на тех же условиях
и в том же размере
ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА
___________________________________________________________________________
(наименование предмета контракта)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Наименование Наименование Реквизиты Адрес Цена Средняя Ед. Коли- Начальная
товара/услуг источника документов (ссылка) за ед. цена изм. чество (макси-
информации <1> в сети товара/ за ед., мальная)
"Интернет" услуг, руб. цена
руб. контракта
<2>
1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------
<1> В случае если источником информации являются:
- данные государственной статистической отчетности, в данной графе указываются реквизиты статистического сборника, бюллетеня, журнала Росстата и его территориальных подразделений;
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - указывается уникальный номер и дата размещаемого заказа;
- Реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, а также гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений - указывается номер реестровой записи;
- Реестр контрактов субъектов Российской Федерации, заключенных до 01.01.2011, - указывается номер реестровой записи и сайт, на котором размещен данный Реестр;
- данные производителей (поставщиков) - указывается дата и номер письма с коммерческим предложением о цене контракта;
- общедоступные результаты изучения рынка - указываются реквизиты документа изучения рынка, дата, место его публикации (размещения);
- исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, - указываются реквизиты документа о проведенном исследовании, в котором содержится информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), у которых осуществлен сбор информации.
<2> Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по формуле НЦК = Цср. x V, где
НЦК - начальная (максимальная) цена контракта,
Цср. - среднерыночная цена единицы товара, работ, услуг на функционирующем рынке, являющихся предметом контракта,
V - количество товара, объем оказания услуг.
Примечание:
1. Данная типовая форма обоснования начальной (максимальной) цены контракта применяется на поставку товара, оказание услуг, для которых существует функционирующий рынок.
2. Запросы заказчика и коммерческие предложения производителей (поставщиков) о цене товара, услуги, а также исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, являются неотъемлемым приложением к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и документации об аукционе в электронной форме.
3. В случае оказания услуг, для которых отсутствует функционирующий рынок или предоставление которых связано с дополнительными расходами (например, на закупку товаров), обоснованием начальной (максимальной) цены контракта будет являться калькуляция затрат с указанием на источник информации в случае включения в калькуляцию расходов на закупку товаров и услуг, для которых существует функционирующий рынок.
4. В случае выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального строительства, пусконаладочных и других работ обоснованием будет являться локальный сметный расчет, составленный в соответствии с отраслевым законодательством и нормативными правовыми актами.
ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы IV настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы IV настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
ГЛАВА V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ № ____
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров (в том числе к товарам, бывшим в употреблении, если принято решение о закупке таких товаров).
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям заказчика:
11.1. Требования к гарантийному сроку качества товаров (при необходимости).
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости).
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости).
11.4. Требования к осуществлению монтажа и наладки товаров в случае, если это предусмотрено технической документацией (при необходимости).
11.5. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра "___" _____________ 201__ г.
Дата окончания осмотра "___" _____________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра "___" _____________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" _____________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" _____________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" _____________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЛОТУ № ____
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров (в том числе к товарам, бывшим в употреблении, если принято решение о закупке таких товаров).
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям заказчика:
11.1. Требования о предоставлении гарантии производителя товаров и к сроку действия гарантии (указываются в случае поставки новых машин и оборудования).
11.2. Требования о предоставлении гарантии поставщика на товары и к сроку действия гарантии (указываются в случае поставки новых машин и оборудования).
11.3. Требования к гарантийному сроку качества товаров.
11.4. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров.
11.5. Требования к гарантийному обслуживанию товаров и расходам на обслуживание товаров в гарантийный срок.
11.6. Требования к осуществлению монтажа и наладки товаров в случае, если это предусмотрено технической документацией на товары.
11.7. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара и т.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ____
1. Наименование работ (видов работ).
2. Объем работ.
3. Требования к качеству работ.
4. Требования к техническим характеристикам работ.
5. Требования к техническим и Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, используемых при выполнении работ, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
6. Требования к безопасности работ.
7. Требования к результатам работ.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика:
8.1. Требования к гарантийному сроку качества работ (при необходимости).
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг, когда невозможно определить объем таких услуг.
5. Требования к качеству услуг.
6. Требования к техническим характеристикам услуг.
7. Требования к техническим и Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
8. Требования к безопасности услуг.
9. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям заказчика:
9.1. Требования к гарантийному сроку качества услуг (при необходимости).
9.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование работ (услуг).
2. Объем работ (услуг).
3. Перечень запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы работы (услуги) по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене запасных частей, в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем работ (услуг).
4. Требования к качеству работ (услуг).
5. Требования к техническим характеристикам работ (услуг).
6. Требования к техническим и Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности работ (услуг).
8. Требования к результатам работ.
9. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ (услуг) потребностям заказчика:
9.1. Требования к сроку гарантии качества работ (услуг) (при необходимости).
9.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (услуг) (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, при оказании которых используется товар.
ГЛАВА VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЛОТУ № ______
1. Преамбула.
2. Предмет контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели), характеристики товара).
3. Цена контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление контракта в силу.
12. Расторжение и изменение контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1 Фирменное наименование (наименование)
2 Организационно-правовая форма
3 ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица)
4 Место нахождения
5 Почтовый адрес
6 Номер контактного телефона
7 Непроведение ликвидации участника размещения заказа Проводится/
и отсутствие решения арбитражного суда о признании не проводится
участника размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства
8 Неприостановление деятельности участника размещения Приостановлена/
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом не приостановлена
Российской Федерации об административных
правонарушениях
9 Отсутствие задолженности по начисленным налогам, Отсутствует/____%
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты от балансовой
любого уровня или государственные внебюджетные стоимости активов
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1 Фамилия, имя, отчество
2 Паспортные данные:
2.1 серия паспорта
2.2 номер паспорта
2.3 дата выдачи паспорта
2.4 орган, выдавший паспорт
3 ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица)
4 Место жительства
5 Номер контактного телефона
6 Отсутствие решения арбитражного суда о признании Проводится/
участника размещения заказа банкротом и об открытии не проводится
конкурсного производства
7 Неприостановление деятельности участника размещения Приостановлена/
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом не приостановлена
Российской Федерации об административных
правонарушениях
8 Отсутствие задолженности по начисленным налогам, Отсутствует/____%
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты от балансовой
любого уровня или государственные внебюджетные стоимости активов
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1 Фамилия, имя, отчество
2 Паспортные данные:
2.1 серия паспорта
2.2 номер паспорта
2.3 дата выдачи паспорта
2.4 орган, выдавший паспорт
3 ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица)
4 Место жительства
5 Номер контактного телефона
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
1. При поставке товара того же товарного знака (его словесного обозначения), который указан в документации об открытом аукционе в электронной форме:
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Участник размещения заказа согласен поставить товар _______________________
(наименование
___________________________________________________________________.
товара с указанием товарного знака (его словесного обозначения)
Страна происхождения предлагаемого к поставке товара - ____________________
(указать
____________________________________________.
(продекларировать) страну происхождения
предлагаемого к поставке товара)
2. При выполнении работ, оказании услуг:
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа согласен выполнить работы (оказать услуги) _____
______________________________________________ на условиях, предусмотренных
(наименование работ, услуг)
документацией об открытом аукционе в электронной форме.
3. При выполнении работ, оказании услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ),
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ (ОКАЗАНИЯ) КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОВАР
Участник размещения заказа согласен выполнить работы (оказать услуги) на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
При условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (его словесное обозначение) используемого товара:
Участник размещения заказа согласен использовать товар того же товарного знака (его словесного обозначения), указание на который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме (данный абзац исключается, если участник размещения заказа предлагает для использования товар с иным товарным знаком).
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЛЯЕМОМ (ИСПОЛЬЗУЕМОМ) ТОВАРЕ
1. ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ
№ Наименование Товарный знак Страна Конкретные показатели товара,
п/п товара (его словесное происхождения соответствующие значениям,
обозначение) товара <*> установленным в главе V
"Техническое задание
(спецификация)"
1 2 3 4 5
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
--------------------------------
<*> Примечание: Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Таможенного союза под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под странной происхождения может пониматься группа стран, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения.
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
2. ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОВАР
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ ТОВАРЕ
№ Наименование товара Товарный знак Конкретные показатели товара,
п/п (его словесное соответствующие значениям,
обозначение) установленным в главе V
"Техническое задание
(Спецификация)"
1 2 3 4
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ КОНТРАКТАХ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
КОНТРАКТАХ
№ Наименование Наименование Дата Срок Цена Номер Сведения о
п/п предмета заказчика заклю- испол- конт- реестровой взыскании
контракта чения нения ракта записи неустойки
конт- конт- (при (штрафа,
ракта ракта наличии) пени)
1 2 3 4 5 6 7
1
2
Примечание: Форма заполняется при установлении требования к участникам размещения заказов о наличии у них опыта исполнения за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответственно двух контрактов на поставки одноименных товаров (поставки пищевых продуктов) и (или) на оказание одноименных услуг (услуг общественного питания), стоимость каждого из которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме, и по которым с участника размещения такого заказа, являющегося исполнителем по этим контрактам, не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.
Приложение 6
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Наименование открытого Право заключения государственного
аукциона в электронной форме контракта/гражданско-правового договора
бюджетного учреждения на _________________
__________________________________________
Номер извещения __________________________________________
Заказчик __________________________________________
Специализированная организация __________________________________________
201__ год
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОННОЙ (ЕДИНОЙ) КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(УКАЗАТЬ ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПО
ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № ___
ГЛАВА VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЛЯЕМОМ (ИСПОЛЬЗУЕМОМ) ТОВАРЕ
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
КОНТРАКТАХ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Размещение заказов для нужд бюджетных учреждений - осуществляемые в установленном порядке действия бюджетных учреждений, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Нужды бюджетных учреждений Пермского края - обеспечиваемые бюджетными учреждениями Пермского края (независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах бюджетных учреждений.
Государственные нужды, а также нужды бюджетных учреждений далее именуются нуждами заказчиков.
Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также казенное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Иной заказчик - бюджетное учреждение при размещении им заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.
Государственные заказчики и иные заказчики (бюджетные учреждения) далее именуются заказчиками.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков Пермского края, - Агентство по государственным закупкам Пермского края (Постановление Правительства Пермского края 24 сентября 2012 г. № 902-п "Об Агентстве по государственным закупкам Пермского края").
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное заказчиком для осуществления функций по размещению заказов путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают у заказчика. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - субъект малого предпринимательства.
К субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), внесенные в единый государственный реестр юридических лиц, а также физические лица, внесенные в единый реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту документации об открытом аукционе - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном законодательством о размещении заказов.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд заказчика Пермского края.
Государственный контракт - договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения Пермского края - договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенный от имени бюджетного учреждения Пермского края в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения Пермского края (далее - контракт).
Предмет контракта - поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Лот - установленная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме часть предмета торгов, обособленная заказчиком по определенным признакам, которой присвоен индивидуальный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена контракта, срок и иные условия исполнения контракта.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный заказчиком, специализированной организацией и утвержденный заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, перечень которых указан в извещении и документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), которая составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом (при размещении заказа с начальной (максимальной) ценой контракта от 500,0 тыс. руб. и более) или заказчиком (при размещении заказа с начальной (максимальной) ценой контракта до 500,0 тыс. руб. включительно) для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Порядок формирования и работы Аукционной комиссии заказчика утверждается правовым актом заказчика.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Аукционной (Единой) комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Конкретные показатели предлагаемого для поставки товара - это показатели, которые однозначно идентифицируют поставляемый товар, являются контрольными при поставке товара, не могут иметь двух и более значений.
Конкретными показателями определяются: наименование товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры товара, характеристики безопасности товара, иные показатели (связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика), надежность товара, сведения об обслуживании товара, сведения о расходах на эксплуатацию товара, изображение товара, максимальные и (или) минимальные значения показателей, используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого товара, показатели, значения которых не могут изменяться.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 № 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных и иных заказчиков, и государственных и иных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, специализированной организации, Аукционной (Единой) комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения первых частей заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) заказчика, специализированной организации, Аукционной (Единой) комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Аукционной (Единой) комиссии, оператора электронной площадки, связанных с проведением открытого аукциона в электронной форме, допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке:
- протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,
- протокола проведения открытого аукциона в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Обжалование действий, связанных с заключением контракта, допускается не позднее даты заключения контракта.
Жалоба на положение документации об открытом аукционе в электронной форме может быть подана участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
1 Наименование
2 Место нахождения
3 Почтовый адрес
4 Контактный телефон
5 Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1 Наименование
2 Место нахождения
3 Почтовый адрес
4 Контактный телефон
5 Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОННОЙ (ЕДИНОЙ) КОМИССИИ
1 Наименование
2 Место нахождения 614006, Пермский край, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 56
3 Почтовый адрес 614006, Пермский край, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 56
4 Телефон +7 (342) 217-70-22
5 Факс +7 (342) 217-67-32
6 Порядок формирования и Приказ Агентства по государственным закупкам
работы комиссии Пермского края от 12.10.2012 № СЭД-32-01-04-2
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ
1 Лот № 1
1.1 Предмет контракта Поставка ____________________________________
или
Выполнение работ ____________________________
или
Оказание услуг ______________________________
1.2 Требования к товарам, Требования к товарам/работам/услугам
работам, услугам (указать) указаны в главе V "Техническое
задание (Спецификация)"
1.3 Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4 Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
1.5 Источник финансирования
заказа
1.6 Порядок формирования
цены контракта
1.7 Начальная
(максимальная) цена
контракта
1.8 Валюта, используемая Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
для формирования цены (указать)
контракта
1.9 Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
1.10 Форма, сроки и порядок
оплаты
1.11 Сведения о возможности При заключении контракта по согласованию с
увеличения количества участником открытого аукциона в электронной
поставляемых товаров форме, с которым заключается контракт,
при заключении количество поставляемого товара может быть
контракта увеличено на сумму, не превышающую разницу
между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта (лота).
Цена единицы указанного товара не может
превышать цену единицы товара, определяемую
как частное от деления цены контракта,
предложенной участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается
контракт, на количество товара, указанное в
извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме
1.12 Сведения о возможности В ходе исполнения контракта по согласованию с
изменения поставщиком количество всех предусмотренных
предусмотренного контрактом товаров может быть изменено не
контрактом количества более чем на десять процентов при изменении
товаров потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества
товаров по согласованию с поставщиком
первоначальная цена контракта может быть
изменена пропорционально количеству товаров,
но не более чем на десять процентов этой цены
контракта.
В случае изменения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена
указанным выше образом при внесении
соответствующих изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого
товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части такого товара
определяется как частное от деления
первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.13 Сведения о возможности В ходе исполнения контракта по согласованию с
снижения цены контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения контракта
1.14 Сведения о возможности В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставки товара с поставщиком может быть поставлен товар,
улучшенными качеством, качество, технические и функциональные
техническими и характеристики (потребительские свойства)
функциональными которого являются улучшенными по сравнению с
характеристиками таким качеством и такими характеристиками
(потребительскими товара, указанными в контракте
свойствами)
1.15 Преимущества, В размере 15% от предложенной цены контракта
предоставляемые или
участникам размещения "Не предоставляются"
заказа, осуществляющим
поставку товаров
российского
(белорусского)
происхождения
2 Лот № 2 и т.д.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1 Участники размещения Субъекты малого предпринимательства
заказа
2 Обязательные требования Участник размещения заказа должен
к участникам размещения соответствовать (выбрать из списка):
заказа - требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом открытого аукциона;
- требованию о непроведении ликвидации
участника размещения заказа (для юридического
лица) и отсутствии решения арбитражного суда
о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в открытом аукционе;
- требованию об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе не принято;
- требованиям части 1 статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ:
- суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника размещения заказа
(юр. лица) не должна превышать 25% (за
исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов);
- доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) участника размещения
заказа (юр. лица) не должна превышать 25%;
- средняя численность работников за
предшествующий календарный год не должна
превышать 100 человек включительно;
- выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета НДС не
должна превышать 400 млн. рублей
3 Требования к участникам (выбрать из списка)
размещения заказа, - обладание участниками размещения заказа
установленные исключительными правами на объекты
заказчиком интеллектуальной собственности;
- отсутствие сведений об участниках
размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков;
- наличие у участников размещения заказа
опыта исполнения за последние три года,
предшествующие дате окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, соответственно двух
контрактов на поставки одноименных товаров
(поставки пищевых продуктов в указанные в
части 4.3 статьи 10 Закона о размещении
заказов учреждения и организации) и (или) на
оказание одноименных услуг (услуг
общественного питания для указанных
учреждений и организаций), стоимость каждого
из которых составляет не менее чем 20%
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
открытый аукцион в электронной форме, и по
которым с участника размещения такого заказа,
являющегося исполнителем по этим контрактам,
не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в
связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных
этими контрактами
4 Дополнительные (указать требования, установленные
требования к участникам Правительством Российской Федерации)
размещения заказа, -
установленные -
Правительством
Российской Федерации
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Срок подачи запроса о С "___" _________ 201__ г. по "___" _________
предоставлении 201__ г.
разъяснений
2 Порядок предоставления 1. Запрос о разъяснении положений
разъяснений документации об открытом аукционе в
электронной форме вправе направить только
участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке.
2. Запрос направляется на адрес электронной
площадки в форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить
не более чем три запроса о разъяснении
положений документации об открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного
открытого аукциона в электронной форме.
3. В течение двух дней со дня поступления
запроса разъяснение положений документации об
открытом аукционе в электронной форме
размещается на официальном сайте
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Требования к содержанию Первая часть заявки на участие в открытом
и составу первой части аукционе в электронной форме должна
заявки на участие в содержать:
открытом аукционе в 1. При размещении заказа на поставку товара:
электронной форме 1.1. В случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит
указание на товарный знак (его словесное
обозначение):
Участник размещения Участник размещения
заказа предлагает заказа предлагает
поставку товара того поставку
же товарного знака эквивалентного товара
(его словесное
обозначение)
Согласие участника Сведения о
размещения заказа на поставляемом товаре с
поставку товара того указанием на товарный
же товарного знака знак (его словесное
(его словесного обозначение) и
обозначения), указание конкретных
на который содержится показателей товара,
в документации об соответствующих
открытом аукционе в значениям
электронной форме эквивалентности,
(может быть установленным в
представлено по форме документации об
1.2.1) открытом аукционе в
электронной форме
(могут быть
представлены по форме
1.2.2)
1.2. В случае, когда в документации об
открытом аукционе в электронной форме
отсутствует указание на товарный знак (его
словесное обозначение):
- сведения о поставляемом товаре с указанием
на товарный знак (его словесное обозначение)
(при его наличии) и конкретных показателей,
соответствующих значениям, установленным в
документации об открытом аукционе в
электронной форме (могут быть представлены по
форме 1.2.2).
1.3. В случае предоставления преференций
участникам размещения заказа, осуществляющим
поставки товаров российского (белорусского)
происхождения:
- сведения о стране происхождения
поставляемого товара. Ответственность за
достоверность сведений о стране происхождения
товара, указанного в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме, несет
участник размещения заказа.
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие
участника размещения заказа на выполнение
работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме (может
быть представлено по форме 1.2.1).
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания
которых используется товар:
3.1. В случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит
указание на товарный знак (его словесное
обозначение) используемого товара:
Участник размещения Участник размещения
заказа предлагает заказа предлагает
поставку товара того поставку
же товарного знака эквивалентного товара
(его словесного
обозначения)
Согласие участника Согласие участника
размещения заказа на размещения заказа на
выполнение работ, выполнение работ,
оказание услуг на оказание услуг на
условиях, условиях,
предусмотренных предусмотренных
документацией об документацией об
открытом аукционе в открытом аукционе в
электронной форме, в электронной форме
том числе означающее (может быть
согласие на представлено по форме
использование товара 1.2.1),
того же товарного и
знака (его словесного Сведения об
обозначения), указание используемых товарах
на который содержится с указанием на
в документации об товарный знак (его
открытом аукционе в словесное
электронной форме обозначение)
(может быть предлагаемого и
представлено по форме конкретных
1.2.1) показателей товара,
соответствующих
значениям
эквивалентности,
установленным в
документации об
открытом аукционе в
электронной форме
(могут быть
представлены по форме
1.2.2)
3.2. В случае, когда в документации об
открытом аукционе в электронной форме
отсутствует указание на товарный знак (его
словесное обозначение):
3.2.1. согласие участника размещения заказа
на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме (может
быть представлено по форме 1.2.1),
3.2.2. сведения об используемом товаре с
указанием на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии) и конкретных
показателей используемого товара,
соответствующих значениям, установленным в
документации об открытом аукционе в
электронной форме (могут быть представлены по
форме 1.2.2).
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара
2 Требования к содержанию Вторая часть заявки на участие в открытом
и составу второй части аукционе в электронной форме должна содержать
заявки на участие в (пункты 2, 3.1-3.5 выбрать из списка):
открытом аукционе в 1. Сведения и документы об участнике
электронной форме размещения заказа, подавшем заявку на участие
в открытом аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об
участнике размещения заказа".
1.1.2. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, обеспечения
исполнения контракта являются крупной
сделкой.
Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную
решением об одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для аккредитации
участника размещения заказа на электронной
площадке.
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об
участнике размещения заказа".
2. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
(если в соответствии с законодательством
Российской Федерации документы передаются
вместе с товаром, то в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной
форме такие документы не представляются).
3. Документы, копии документов или сведения,
подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в открытом
аукционе в электронной форме:
3.1. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом открытого аукциона в электронной
форме:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
3.2. Копии документов, подтверждающих
обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (по
одному объекту на выбор участника размещения
заказа).
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за
исключением случая, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство).
3.5. Сведения и копии документов,
подтверждающие наличие у участника размещения
заказов опыта исполнения соответственно двух
контрактов на поставки одноименных товаров
(поставки пищевых продуктов в указанные в
части 4.3 статьи 10 Закона о размещении
заказов учреждения и организации) и (или) на
оказание одноименных услуг (услуг
общественного питания для указанных
учреждений и организаций), стоимость каждого
из которых составляет не менее чем 20%
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
открытый аукцион в электронной форме:
- сведения об исполненных участником
размещения заказа контрактах, в том числе
номера записей исполненных контрактов из
реестра государственных контрактов,
заключенных от имени Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
контрактов, заключенных от имени
муниципального образования, а также
гражданско-правовых договоров федеральных
бюджетных учреждений, бюджетных учреждений
субъектов Российской Федерации, муниципальных
бюджетных учреждений, которые могут быть
представлены по форме 1.3;
- копии исполненных контрактов;
- копии актов приемки поставленных товаров,
оказанных услуг по таким контрактам.
4. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации:
- ___________________________________________
- ___________________________________________
3 Инструкция по 1. В случае если участник размещения заказа
заполнению заявки планирует принять участие в открытом аукционе
в электронной форме по нескольким или всем
лотам, он должен подготовить и подать заявку
на участие в открытом аукционе в электронной
форме (и первую, и вторую части) на каждый
лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть заполнена на
русском языке. Отдельные документы (или их
части), предоставленные участником размещения
заказа в составе заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, могут быть
подготовлены на другом языке при условии, что
к ним будет прилагаться точный перевод
необходимых разделов на русский язык.
Удостоверение верности перевода с
иностранного языка на русский язык
осуществляется в соответствии со статьей 81
Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ
11 февраля 1993 года № 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана
электронной цифровой подписью участника
размещения заказа или лица, имеющего право на
осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица по
участию в открытых аукционах в электронной
форме (в том числе на регистрацию на открытых
аукционах в электронной форме).
4. Показатели, характеризующие поставляемые
товары (товары, используемые при выполнении
работ, оказании услуг), должны
соответствовать/быть не хуже (указать)
показателям(ей), установленным(ых) в главе V
"Техническое задание (Спецификация)".
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету
товара/изображению товара в трехмерном
измерении (указать) согласно приложению к
главе V "Техническое задание (Спецификация)".
6. При описании товара участник размещения
заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, если иное не
указано в главе V "Техническое задание
(Спецификация)".
При описании товара (в том числе товара,
используемого при выполнении работ, оказании
услуг) в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме должны быть
указаны сведения в отношении всех
установленных в главе V "Техническое задание
(Спецификация)" показателей товара (в том
числе товара, используемого при выполнении
работ, оказании услуг) с учетом положений
главы I настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме (конкретные
показатели).
7. В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать
двусмысленных толкований.
8. Сведения, подаваемые в составе заявки,
могут быть представлены по формам,
установленным в главе VII. При этом
предлагаемые для заполнения формы могут быть
изменены (дополнены) участником размещения
заказов
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Размер обеспечения Лот № 1: _____%, что составляет ________ руб.
заявки ________ копеек, НДС не облагается
Лот № 2: _____%, что составляет ________ руб.
________ копеек, НДС не облагается
и т.д.
2 Порядок внесения 1. Участие в открытом аукционе в электронной
обеспечения заявки форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренный настоящей
документацией об открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту.
2. Денежные средства вносятся на счет
участника размещения заказа, открытый
оператором электронной площадки для
проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, до
регистрации на открытый аукцион в электронной
форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки
по соответствующему лоту на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в
равной мере распространяется на всех
участников размещения заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Дата и время окончания "___" _____________ 201__ г., время "___:___"
срока подачи заявок (время местное)
2 Порядок подачи заявок 1. Участник размещения заказа вправе подать
только одну заявку в отношении каждого
предмета открытого аукциона в электронной
форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать
заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента
размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона в электронной
форме до предусмотренных пунктом 1 раздела 9
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме даты
и времени окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа
оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих
предусмотренные пунктами 1 и 2 раздела 7
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме
части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной
площадки обязан присвоить заявке порядковый
номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого участнику размещения
заказа, подавшему заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, ее
получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера.
5. Подача заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме является
согласием на списание денежных средств со
счета участника размещения заказа в качестве
платы за участие в открытом аукционе в
электронной форме в следующих случаях:
- если с участником открытого аукциона в
электронной форме заключен контракт;
- уклонения участника открытого аукциона в
электронной форме от заключения контракта
3 Возврат заявок 1. Случаи возврата заявок.
1.1. Предоставление участником размещения
заказа документов и сведений в форме
электронных документов, не подписанных
электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника
размещения заказа.
1.2. Отсутствие на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, участника размещения
заказа денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, в отношении которых не
осуществлено блокирование.
1.3. Подача одним участником размещения
заказа двух и более заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме в
отношении одного и того же лота при условии,
что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны.
1.4. Подача заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме после дня и
времени окончания срока подачи заявок,
установленного в пункте 1 раздела 9
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме.
1.5. Подача заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме позднее чем за
три месяца до окончания срока аккредитации
данного участника размещения заказа на
электронной площадке.
2. Срок возврата заявок.
В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
3. Порядок возврата заявок.
3.1. Возврат осуществляется оператором
электронной площадки.
3.2. Одновременно с возвратом заявки
оператором электронной площадки направляется
уведомление участнику размещения заказа об
обосновании такого возврата с указанием
положений Закона о размещении заказов,
которые были нарушены.
3.3. В течение одного рабочего дня со дня
возврата заявки оператор электронной площадки
прекращает блокирование операций по счету,
открытому для проведений операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, в отношении денежных
средств по соответствующему лоту
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Порядок изменения Участник размещения заказа, подавший заявку
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, не вправе изменять поданную заявку на
участие в открытом аукционе в электронной
форме. Внесение изменений в заявку
допускается путем отзыва ранее поданной
заявки и подачи новой заявки
2 Порядок и сроки отзыва 1. Участник размещения заказа, подавший
заявок заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе не позднее
окончания срока подачи заявок, установленного
в пункте 1 раздела 9 Информационной карты
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме, за исключением участников,
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, направив уведомление об этом оператору
электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола до момента направления
участнику открытого аукциона проекта
контракта.
3. Оператор электронной площадки прекращает
блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки
на участие в открытом аукционе в течение
одного рабочего дня со дня поступления
уведомления об отзыве заявки
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Дата окончания срока "____" _________________ 201__ г.
рассмотрения первых
частей заявок
2 Порядок рассмотрения 1. Аукционная (Единая) комиссия проверяет
первой части заявок первые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, содержащие
сведения, предусмотренные п. 1 раздела 7
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме, на
соответствие требованиям, установленным
настоящей документацией об открытом аукционе
в электронной форме, в отношении товаров,
работ, услуг, на поставки, выполнение,
оказание которых размещается заказ. На
основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме по каждому лоту Аукционной (Единой)
комиссией принимается:
- решение о допуске к участию в открытом
аукционе в электронной форме участника
размещения заказа и о признании участника
размещения заказа, подавшего заявку на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, участником открытого аукциона, или
- решение об отказе в допуске к участию в
открытом аукционе в электронной форме
участника размещения заказа.
2. Открытый аукцион в электронной форме
признается несостоявшимся в случае, если:
- подана только одна заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
- не подана ни одна заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
- всем участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, отказано в допуске к
участию в открытом аукционе в электронной
форме;
- только один участник размещения заказа,
подавший заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, признан
участником открытого аукциона в электронной
форме.
3. По итогам рассмотрения первых частей
заявок (или первой и второй части заявки, в
случае если подана единственная заявка на
участие в открытом аукционе в электронной
форме) Аукционной (Единой) комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме.
4. Протокол в день окончания рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе
направляется заказчиком/специализированной
организацией (указать) оператору электронной
площадки. В случае если открытый аукцион в
электронной форме признан несостоявшимся,
протокол размещается заказчиком/
специализированной организацией (указать)
на электронной площадке.
5. В течение одного часа с момента
поступления оператору электронной площадки
или с момента размещения на электронной
площадке вышеуказанного протокола оператор
электронной площадки направляет участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме,
уведомление о решении, принятом Аукционной
(Единой) комиссией в отношении поданных
такими участниками открытого аукциона в
электронной форме заявок
3 Основания для отказа в 1. Непредставление сведений, обязательных к
допуске к участию в представлению в составе первых частей заявок
открытом аукционе в на участие в открытом аукционе в электронной
электронной форме форме, в том числе сведений о стране
происхождения товара, предлагаемого к
поставке (в случае установления преференций
участникам размещения заказа, осуществляющим
поставки товаров российского (белорусского)
происхождения).
2. Представление недостоверных сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах.
Под "недостоверностью" понимаются
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация),
указанные в заявке участника размещения
заказа, которые не могут использоваться без
дополнительной проверки.
3. Не соответствие показателей,
характеризующих товары, показателям,
установленным в главе V "Техническое задание
(Спецификация)" документации об открытом
аукционе в электронной форме
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Дата проведения "_____" _____________ 201__ г.
открытого аукциона в
электронной форме
2 Время проведения Устанавливается оператором электронной
открытого аукциона в площадки
электронной форме
3 Порядок проведения Установлен в главе IV настоящей документации
открытого аукциона в об открытом аукционе в электронной форме.
электронной форме По итогам проведения открытого аукциона в
(адрес электронной электронной форме оператором электронной
площадки) площадки в течение тридцати минут с момента
окончания открытого аукциона в электронной
форме оформляется и размещается на
электронной площадке протокол проведения
открытого аукциона в электронной форме
4 Разъяснения результатов 1. Любой участник открытого аукциона в
открытого аукциона в электронной форме после размещения на
электронной форме электронной площадке протокола проведения
открытого аукциона в электронной форме вправе
направить оператору электронной площадки
запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме.
2. Оператор электронной площадки в течение
двух рабочих дней со дня поступления данного
запроса обязан предоставить такому участнику
открытого аукциона в электронной форме
соответствующие разъяснения
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1 Срок окончания Не позднее "___" __________ 201__ г.
рассмотрения вторых
частей заявок
2 Порядок рассмотрения 1. На данном этапе Аукционная (Единая)
вторых частей заявок комиссия рассматривает на соответствие
требованиям настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
следующие сведения и документы:
1.1. вторые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме,
1.2. документы, содержащиеся на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме,
установленные в пункте 1 раздела 9
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме, в
реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной
площадке:
1.2.1. наименование участника размещения
заказа (для юридических лиц), ФИО (для
физических лиц, внесенных в единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей),
1.2.2. ИНН или аналог ИНН (для иностранного
лица) участника размещения заказа,
1.2.3. копию выписки из ЕГРЮЛ (для
юридических лиц) или ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей),
1.2.4. копии учредительных документов (для
юридических лиц),
1.2.5. копии документов, подтверждающих
полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа -
юридического лица по участию в открытых
аукционах в электронной форме (в том числе на
регистрацию на открытых аукционах),
1.2.6. решение об одобрении или о совершении
по результатам открытых аукционов в
электронной форме сделок от имени участника
размещения заказа - юридического лица с
указанием сведений о максимальной сумме одной
такой сделки.
2. Рассмотрение начинается с заявки на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае, если цена снижена до
0,00 руб. наиболее высокую цену за право
заключения контракта).
3. По итогам рассмотрения сведений и
документов, указанных в подпункте 1 пункта 2
раздела 13 Информационной карты документации
об открытом аукционе в электронной форме,
Аукционной (Единой) комиссией принимается
решение о соответствии или о несоответствии
заявки требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
4. Аукционная (Единая) комиссия рассматривает
сведения и документы до принятия решения о
соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме
требованиям, предусмотренным документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
5. В случае если в открытом аукционе
принимали участие менее десяти участников
открытого аукциона и менее пяти заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме соответствуют требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в
электронной форме, Аукционная (Единая)
комиссия рассматривает вторые части заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме, поданных всеми участниками открытого
аукциона, принявшими участие в открытом
аукционе.
6. Открытый аукцион в электронной форме
признается несостоявшимся в случаях:
- несоответствия всех вторых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме требованиям, предусмотренным настоящей
документацией об открытом аукционе в
электронной форме;
- соответствия только одной второй части
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме требованиям,
предусмотренным настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
7. По итогам рассмотрения вторых частей
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме оформляется протокол
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме. Протокол размещается на
электронной площадке в течение дня,
следующего за днем подписания протокола
3 Основания для признания 1. Непредставление документов, обязательных к
заявки на участие в представлению в составе вторых частей заявок,
открытом аукционе в с учетом документов, ранее представленных в
электронной форме составе первых частей заявок на участие в
несоответствующей открытом аукционе в электронной форме.
требованиям и условиям 2. Отсутствие документов, предусмотренных
документации об подпунктом 1.2 пункта 2 раздела 13
открытом аукционе в Информационной карты настоящей документации
электронной форме об открытом аукционе в электронной форме.
3. Несоответствие документов, предусмотренных
п. 2 раздела 7 и п/п 1.2 п. 2 раздела 13
Информационной карты документации об открытом
аукционе в электронной форме, требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме.
4. Наличие в представленных документах
недостоверных сведений об участнике
размещения заказа.
Под "недостоверностью" понимаются
противоречивые, вызывающие сомнение в своей
достоверности сведения (информация) об
участнике размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки.
5. Несоответствие участника размещения заказа
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме.
Заказчик, Аукционная (Единая) комиссия
обязаны отстранить участника размещения
заказа от участия в открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту на
любом этапе его проведения вплоть до
заключения контракта в случае установления:
- недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником
размещения заказа в составе первых и вторых
частей заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме;
- факта проведения ликвидации юридического
лица или принятия арбитражным судом решения о
признании участника размещения заказа
(юридического лица или индивидуального
предпринимателя) банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- факта приостановления деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- факта наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что
участник размещения заказа не обжалует
наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
1 Сроки и порядок Проект контракта составляется заказчиком
подписания контракта путем включения в него цены контракта,
предложенной участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается
контракт, сведений о товаре (товарный знак и
(или) конкретные показатели товара),
указанных в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме такого
участника.
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион в электронной форме
признан несостоявшимся и единственная
поступившая заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в
электронной форме, заказчик в течение четырех
дней со дня размещения на электронной
площадке протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной
форме направляет оператору электронной
площадки проект контракта без электронной
цифровой подписи заказчика;
1.2. открытый аукцион в электронной форме
признан несостоявшимся и принято решение о
признании соответствующей требованиям
документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной заявки,
поданной участником открытого аукциона, или
заявки только одного участника аукциона,
принявшего участие в открытом аукционе в
электронной форме, заказчик/
специализированная организация (указать)
в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме/протокола
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору
электронной площадки проект контракта без
электронной цифровой подписи заказчика;
1.3. заключается контракт с победителем
открытого аукциона в электронной форме или с
иным участником открытого аукциона в
электронной форме, заявка которого признана
соответствующей требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в
электронной форме, заказчик в течение пяти
дней со дня размещения на электронной
площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
направляет оператору электронной площадки
проект контракта без электронной цифровой
подписи заказчика.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной
площадки направляет его участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона в
электронной форме), с которым заключается
контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения
проекта контракта участник размещения заказа
(участник открытого аукциона в электронной
форме), с которым заключается контракт,
направляет оператору электронной площадки
подписанные электронной цифровой подписью:
- проект контракта,
- документы об обеспечении исполнения
контракта в случае, если заказчиком,
уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения контракта,
или
- протокол разногласий.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие
извещению о проведении открытого аукциона в
электронной форме, документации об открытом
аукционе в электронной форме и заявке на
участие в открытом аукционе в электронной
форме этого участника размещения заказа, с
указанием соответствующих положений данных
документов.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения
протокола разногласий заказчик рассматривает
и направляет оператору электронной площадки
без электронной цифровой подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний
или
- проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания.
При этом направление проекта контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания допускается
при условии, что участник открытого аукциона,
с которым заключается контракт, направил
протокол разногласий не позднее чем в
течение тринадцати дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения
итогов открытого аукциона в электронной
форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки
направляет такие документы без электронной
цифровой подписи заказчика участнику
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения
документов, указанных в п/п 4 п. 1
настоящего раздела, участник открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанные электронной
цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения
контракта в случае, если установлено
требование обеспечения исполнения контракта в
разделе 15 Информационной карты настоящей
документации об открытом аукционе в
электронной форме,
или
- предусмотренный п/п 3 п. 1 настоящего
раздела протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет такой протокол
разногласий заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со
дня получения рассматривает данные
разногласия и действует в порядке,
установленном п/п 4 п. 1 настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об
обеспечении исполнения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью,
но не ранее чем через десять дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, оператор электронной
площадки направляет заказчику подписанный
проект контракта и документ об обеспечении
исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня
получения от оператора электронной площадки
проекта контракта направляет оператору
электронной площадки контракт, подписанный
электронной цифровой подписью заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение
одного часа с момента получения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
заказчика, направляет подписанный контракт
участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона), с которым заключается
контракт.
Контракт считается заключенным с момента
направления оператором электронной площадки
участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона) контракта, подписанного
электронной цифровой подписью заказчика
2 Случаи отказа заказчика Заказчик обязан отказаться от заключения
от заключения контракта контракта в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника открытого
аукциона в электронной форме (юридического
лица) или принятия арбитражным судом решения
о признании участника открытого аукциона в
электронной форме (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) банкротами и
об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника
открытого аукциона в электронной форме в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях;
- нахождения имущества участника открытого
аукциона в электронной форме под арестом,
наложенным по решению суда, если на момент
истечения срока заключения контракта
балансовая стоимость арестованного имущества
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника открытого аукциона в электронной
форме по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника открытого аукциона в
электронной форме задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника открытого аукциона в электронной
форме по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что
участник открытого аукциона в электронной
форме не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
3 Случаи признания 1. Непредставление оператору электронной
участника размещения площадки в установленный срок проекта
заказа (участника контракта, подписанного электронной цифровой
открытого аукциона) подписью.
уклонившимся от 2. Непредставление оператору электронной
заключения контракта площадки в установленный срок документов об
обеспечении исполнения контракта, подписанных
электронной цифровой подписью (при
установлении такого требования в разделе 15
Информационной карты настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме).
3. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок протокола
разногласий, подписанного электронной
цифровой подписью (в случае подписания такого
протокола при наличии разногласий).
4. Непредставление оператору электронной
площадки по истечении тринадцати дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме проекта контракта в случае,
предусмотренном п/п 6 п. 1 настоящего раздела
4 Последствия уклонения 1. В случае если участник размещения заказа
от заключения контракта (участник открытого аукциона в электронной
форме), с которым заключается контракт,
уклонился от его заключения, сведения о таком
участнике размещения заказа (участнике
открытого аукциона в электронной форме)
включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
2. Наличие сведений о поставщике
(исполнителе, подрядчике) в реестре
недобросовестных поставщиков лишает его права
участия в торгах и запросах котировок сроком
на 2 (два) года.
3. В случае уклонения участника открытого
аукциона в электронной форме от заключения
контракта в течение одного рабочего дня со
дня внесения сведений о таком участнике
открытого аукциона в реестр недобросовестных
поставщиков оператор электронной площадки
прекращает блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в
открытом аукционе в электронной форме такого
участника открытого аукциона в отношении
денежных средств, заблокированных для
обеспечения участия в этом открытом аукционе,
и перечисляет данные денежные средства
заказчику, а также списывает со счета такого
участника открытого аукциона денежные
средства в качестве платы за участие в
открытом аукционе в размере, определенном
оператором электронной площадки, но не более
3000 руб.
5 Условие заключения В случае предоставления преференций
контракта на поставку участникам размещения заказа, осуществляющим
товаров, происходящих поставки товаров российского (белорусского)
из иностранных происхождения, и победителем предложены
государств товары, происходящие из иностранных
государств, контракт заключается по цене,
сниженной на 15% от предложенной цены
контракта (лота).
Вышеуказанное условие не применяется в
случаях, если:
- открытый аукцион в электронной форме
признан несостоявшимся и заказчик в
соответствии с порядком, предусмотренным
Законом о размещении заказов, размещает заказ
у единственного поставщика;
- в заявках всех участников размещения заказа
на участие в открытом аукционе в электронной
форме содержатся предложения о поставке
товаров российского (белорусского)
происхождения;
- в заявках всех участников размещения заказа
на участие в открытом аукционе в электронной
форме содержатся предложения о поставке
товаров иностранного происхождения;
- участник аукциона, признанный победителем
аукциона, в своей заявке предлагает к
поставке товары российского и (или)
белорусского и иностранного происхождения
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1 Размер обеспечения Лот № 1: ____% (________________ руб. _______
исполнения контракта копеек)
Лот № 2: и т.д.
В случае если при проведении открытого
аукциона в электронной форме цена снижена до
0 и проводится открытый аукцион в электронной
форме до достижения цены контракта,
превышающей соответствующее значение
начальной (максимальной) цены контракта,
обеспечение исполнения контракта
предоставляется в размере (%) обеспечения
исполнения контракта, предусмотренном
настоящей документацией об открытом аукционе
в электронной форме, исходя из цены
контракта, достигнутой на открытом аукционе в
электронной форме.
В случае если победителем открытого аукциона
в электронной форме или участником открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, является бюджетное
учреждение, обеспечение исполнения контракта
не требуется
1.1 Обязательства по (указать обязательства, подлежащие
контракту, подлежащие обеспечению)
обеспечению -
-
2 Обязательство о Установлено/Не установлено
предоставлении
обеспечения гарантии
поставщика на товар
2.1 Размер обеспечения Лот № 1: ____% (________________ руб. _______
гарантии поставщика на копеек)
товар Лот № 2: и т.д.
2.2 Срок предоставления Предоставляется вместе с товаром
обеспечения гарантии
поставщика на товар
3 Срок предоставления В течение пяти дней со дня получения проекта
обеспечения исполнения контракта участник размещения заказа
контракта (участник открытого аукциона), с которым
заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанный электронной
цифровой подписью контракт вместе с
документами об обеспечении исполнения
контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме/протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
оператор электронной площадки направляет
заказчику контракт и документы об обеспечении
исполнения контракта, подписанные электронной
цифровой подписью участника открытого
аукциона или участника размещения заказа, с
которым заключается контракт
4 Способ обеспечения Способ обеспечения исполнения контракта
исполнения контракта определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная
банком или иной кредитной организацией, или
- передача заказчику в залог денежных средств
(в том числе в форме вклада (депозита)
5 Требования к - безотзывная банковская гарантия должна
безотзывной банковской соответствовать требованиям, установленным
гарантии, выданной Гражданским кодексом Российской Федерации, а
банком или иной также иным законодательством Российской
кредитной организацией Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должна быть указана
сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по контракту, которая
должна быть не менее размера обеспечения
исполнения контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает, путем указания на
стороны контракта, название предмета
контракта и ссылки на протокол подведения
итогов открытого аукциона в электронной форме
как основание заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо
должно быть предусмотрено право заказчика на
истребование суммы банковской гарантии
полностью или частично в случае ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту
в предусмотренные сроки или расторжения
контракта и его отказа вернуть полученную
сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта заказчик
направляет в банк письменное требование,
банковскую гарантию, прочие документы,
подтверждающие выплату поставщику
(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту
и (или) ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в
контракт, не освобождают его от обязательств
по соответствующей банковской гарантии
6 Требования к залогу - денежные средства, вносимые в обеспечение
денежных средств исполнения контракта, в качестве залога
должны быть перечислены на счет заказчика в
сумме не менее размера обеспечения
исполнения контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
контракт, при условии надлежащего исполнения
им всех своих обязательств по контракту по
истечении установленного срока и после
получения заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет
поставщика (исполнителя, подрядчика),
реквизиты которого указаны в письменном
требовании
7 Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств
8 Требования к договору - договор банковского вклада должен
банковского вклада соответствовать требованиям, установленным
(депозита) Гражданским кодексом Российской Федерации и
иным законодательством Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
контракту согласовывает с заказчиком банк, с
которым будет заключаться договор банковского
вклада, и его существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть
указана сумма обеспечения исполнения
контракта, которая должна быть не менее
размера обеспечения исполнения контракта, и
срок вклада, который должен быть не менее
срока исполнения контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий контракт, в том
числе указание на стороны контракта, название
предмета контракта и ссылки на протокол
подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме как основание заключения
контракта
9 Порядок предоставления Документы об обеспечении исполнения контракта
обеспечения исполнения направляются оператору электронной площадки в
контракта форме электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор
залога денежных средств или договор
банковского вклада (депозит) предоставляются
по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения контракта
подтверждается в форме электронного
документа:
- платежным поручением с отметкой банка об
оплате, или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты), или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи
системы "Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения обязательств по
контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в
течение 10 (десяти) банковских дней
предоставить заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения
обязательств по контракту на тех же условиях
и в том же размере
ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА
___________________________________________________________________________
(наименование предмета контракта)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Наименование Наименование Реквизиты Адрес Цена Средняя Ед. Коли- Начальная
товара/услуг источника документов (ссылка) за ед. цена изм. чество (макси-
информации <1> в сети товара/ за ед., мальная)
"Интернет" услуг, руб. цена
руб. контракта
<2>
1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------
<1> В случае если источником информации являются:
- данные государственной статистической отчетности, в данной графе указываются реквизиты статистического сборника, бюллетеня, журнала Росстата и его территориальных подразделений;
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - указывается уникальный номер и дата размещаемого заказа;
- Реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, а также гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений - указывается номер реестровой записи;
- Реестр контрактов субъектов Российской Федерации, заключенных до 01.01.2011, - указывается номер реестровой записи и сайт, на котором размещен данный Реестр;
- данные производителей (поставщиков) - указывается дата и номер письма с коммерческим предложением о цене контракта;
- общедоступные результаты изучения рынка - указываются реквизиты документа изучения рынка, дата, место его публикации (размещения);
- исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, - указываются реквизиты документа о проведенном исследовании, в котором содержится информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), у которых осуществлен сбор информации.
<2> Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по формуле: НЦК = Цср. x V, где
НЦК - начальная (максимальная) цена контракта,
Цср. - среднерыночная цена единицы товара, работ, услуг на функционирующем рынке, являющихся предметом контракта,
V - количество товара, объем оказания услуг.
Примечание:
1. Данная типовая форма обоснования начальной (максимальной) цены контракта применяется на поставку товара, оказание услуг, для которых существует функционирующий рынок.
2. Запросы заказчика и коммерческие предложения производителей (поставщиков) о цене товара, услуги, а также исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, являются неотъемлемым приложением к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и документации об аукционе в электронной форме.
3. В случае оказания услуг, для которых отсутствует функционирующий рынок или предоставление которых связано с дополнительными расходами (например, на закупку товаров), обоснованием начальной (максимальной) цены контракта будет являться калькуляция затрат с указанием на источник информации в случае включения в калькуляцию расходов на закупку товаров и услуг, для которых существует функционирующий рынок.
4. В случае выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального строительства, пусконаладочных и других работ обоснованием будет являться локальный сметный расчет, составленный в соответствии с отраслевым законодательством и нормативными правовыми актами.
ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы IV настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы IV настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
ГЛАВА V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ № ____
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров (в том числе к товарам, бывшим в употреблении, если принято решение о закупке таких товаров).
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям заказчика:
11.1. Требования к гарантийному сроку качества товаров (при необходимости).
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости).
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости).
11.4. Требования к осуществлению монтажа и наладки товаров в случае, если это предусмотрено технической документацией (при необходимости).
11.5. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра "___" _____________ 201__ г.
Дата окончания осмотра "___" _____________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра "___" _____________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" _____________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" _____________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" _____________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЛОТУ № ____
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров (в том числе к товарам, бывшим в употреблении, если принято решение о закупке таких товаров).
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям заказчика:
11.1. Требования о предоставлении гарантии производителя товаров и к сроку действия гарантии (указываются в случае поставки новых машин и оборудования).
11.2. Требования о предоставлении гарантии поставщика на товары и к сроку действия гарантии (указываются в случае поставки новых машин и оборудования).
11.3. Требования к гарантийному сроку качества товаров.
11.4. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров.
11.5. Требования к гарантийному обслуживанию товаров и расходам на обслуживание товаров в гарантийный срок.
11.6. Требования к осуществлению монтажа и наладки товаров в случае, если это предусмотрено технической документацией на товары.
11.7. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости) и т.п.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование работ (видов работ).
2. Объем работ.
3. Перечень запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена по замене запасных частей, в случае выполнения работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к техническим и Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, используемых при выполнении работ, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности работ.
8. Требования к результатам работ.
9. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика:
9.1. Требования к гарантийному сроку качества работ (при необходимости).
9.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
1. Наименование услуг.
2. Объем услуг.
3. Требования к качеству услуг.
4. Требования к техническим характеристикам услуг.
5. Требования к техническим и Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
6. Требования к безопасности услуг.
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям заказчика:
7.1. Требования к гарантийному сроку качества услуг (при необходимости).
7.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ЛОТУ № ____
1. Наименование работ (услуг).
2. Объем работ (услуг).
3. Перечень запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы работы (услуги) по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене запасных частей, в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем работ (услуг).
4. Требования к качеству работ (услуг).
5. Требования к техническим характеристикам работ (услуг).
6. Требования к техническим и Функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности работ (услуг).
8. Требования к результатам работ.
9. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ (услуг) потребностям заказчика:
9.1. Требования к сроку гарантии качества работ (услуг) (при необходимости).
9.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (услуг) (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, при оказании которых используется товар.
ГЛАВА VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЛОТУ № ______
1. Преамбула.
2. Предмет контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели), характеристики товара).
3. Цена контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление контракта в силу.
12. Расторжение и изменение контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1 Фирменное наименование (наименование)
2 Организационно-правовая форма
3 ИНН
4 Место нахождения
5 Почтовый адрес
6 Номер контактного телефона
7 Непроведение ликвидации участника размещения Проводится/
заказа и отсутствие решения арбитражного суда о не проводится
признании участника размещения заказа банкротом и
об открытии конкурсного производства
8 Неприостановление деятельности участника Приостановлена/
размещения заказа в порядке, предусмотренном не приостановлена
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
9 Отсутствие задолженности по начисленным налогам, Отсутствует/____%
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты от балансовой
любого уровня или государственные внебюджетные стоимости активов
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период
10 Суммарная доля участия Российской Федерации, Продекларировать
субъектов Российской Федерации, муниципальных долю участия
образований, иностранных юр. лиц, иностранных _______________%
граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
11 Доля участия, принадлежащая одному или нескольким Продекларировать
юр. лицам, не являющимся субъектами малого и долю участия
среднего предпринимательства, в уставном _______________%
(складочном) капитале (паевом фонде) участника
размещения заказа
12 Средняя численность работников за предшествующий Продекларировать
календарный год (в том числе работников, количество
работающих по договорам гражданско-правового работников
характера и по совместительству, работников ____________ чел.
филиалов, представительств и других обособленных
подразделений юр. лица)
13 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за Продекларировать
предшествующий год без учета НДС размер выручки
_________________
млн. руб.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1 Фамилия, имя, отчество
2 Паспортные данные:
2.1 серия паспорта
2.2 номер паспорта
2.3 дата выдачи паспорта
2.4 орган, выдавший паспорт
3 ИНН
4 Место жительства
5 Номер контактного телефона
6 Отсутствие решения арбитражного суда о признании Проводится/
участника размещения заказа банкротом и об открытии не проводится
конкурсного производства
7 Неприостановление деятельности участника размещения Приостановлена/
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом не приостановлена
Российской Федерации об административных
правонарушениях
8 Отсутствие задолженности по начисленным налогам, Отсутствует/____%
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты от балансовой
любого уровня или государственные внебюджетные стоимости активов
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период
9 Средняя численность работников за предшествующий Продекларировать
календарный год (в том числе работников, работающих количество
по договорам гражданско-правового характера и по работников
совместительству) ____________ чел.
10 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за Продекларировать
предшествующий год без учета НДС размер выручки
_________________
млн. руб.
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
1. При поставке товара того же товарного знака (его словесного обозначения), который указан в документации об открытом аукционе в электронной форме:
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Участник размещения заказа согласен поставить товар _______________________
(наименование
___________________________________________________________________.
товара с указанием товарного знака (его словесного обозначения)
Страна происхождения предлагаемого к поставке товара - ___________________.
(указать
____________________________________________.
(продекларировать) страну происхождения
предлагаемого к поставке товара)
2. При выполнении работ, оказании услуг:
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа согласен выполнить работы (оказать услуги) _____
______________________________________________ на условиях, предусмотренных
(наименование работ, услуг)
документацией об открытом аукционе в электронной форме.
3. При выполнении работ, оказании услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ),
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ (ОКАЗАНИЯ) КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОВАР
Участник размещения заказа согласен выполнить работы (оказать услуги) на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
При условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (его словесное обозначение) используемого товара:
Участник размещения заказа согласен использовать товар того же товарного знака (его словесного обозначения), указание на который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме (данный абзац исключается, если участник размещения заказа предлагает для использования товар с иным товарным знаком).
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЛЯЕМОМ (ИСПОЛЬЗУЕМОМ) ТОВАРЕ
1. ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ
№ Наименование Товарный знак Страна Конкретные показатели товара,
п/п товара (его словесное происхождения соответствующие значениям,
обозначение) товара <*> установленным в главе V
"Техническое задание
(Спецификация)"
1 2 3 4 5
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
--------------------------------
<*> Примечание: Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Таможенного союза под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под странной происхождения может пониматься группа стран, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения.
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
2. ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОВАР
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ ТОВАРЕ
№ Наименование товара Товарный знак Конкретные показатели товара,
п/п (его словесное соответствующие значениям,
обозначение) установленным в главе V
"Техническое задание
(Спецификация)"
1 2 3 4
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ КОНТРАКТАХ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
КОНТРАКТАХ
№ Наименование Наименование Дата Срок Цена Номер Сведения о
п/п предмета заказчика заклю- испол- конт- реестровой взыскании
контракта чения нения ракта записи неустойки
конт- конт- (при (штрафа,
ракта ракта наличии) пени)
1 2 3 4 5 6 7
1
2
Примечание: Форма заполняется при установлении требования к участникам размещения заказов о наличии у них опыта исполнения за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответственно двух контрактов на поставки одноименных товаров (поставки пищевых продуктов) и (или) на оказание одноименных услуг (услуг общественного питания), стоимость каждого из которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме, и по которым с участника размещения такого заказа, являющегося исполнителем по этим контрактам, не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.
Приложение 7
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
_____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о размещаемом заказе
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения
Наименование открытого аукциона Право заключения контракта/гражданско-
в электронной форме правового договора на _________________
Предмет контракта/гражданско- Поставка ______________________________
правового договора (лота) или
Выполнение работ ______________________
или
Оказание услуг ________________________
Адрес электронной площадки в сети
Интернет
Реквизиты запроса о разъяснении
положений документации об
открытом аукционе в электронной
форме
2. Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме
(пункт, раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос участника размещения Разъяснение положений документации об
заказа открытом аукционе в электронной форме
Приложение 8
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заказчик
Поставка ___________________________
Предмет контракта/гражданско-правового или
договора Выполнение работ ___________________
или
Оказание услуг _____________________
____________________________________
Окончательный срок подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме ____________________________________
№ Дата Наименование Дата утверждения Дата размещения разъяснений
п/п поступления участника разъяснений на официальном сайте
запроса размещения
заказа
Итого зарегистрировано ____ запросов о разъяснении положений документации
об открытом аукционе в электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ______________ 201_ г.
Приложение: 1. Запросы о разъяснении положений документации об открытом
аукционе в электронной форме, ____ шт.
2. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
3. Документальное подтверждение размещения разъяснений
положений документации об открытом аукционе в электронной
форме на официальном сайте (например, распечатка с сайта),
____ шт.
________________________ _________________________ ________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 9
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
_____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о размещаемом заказе
Форма торгов Открытый аукцион в электронной
форме
Номер извещения
Наименование открытого аукциона в Право заключения контракта/
электронной форме гражданско-правового договора
на ___________________________
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата принятия решения о внесении изменений
в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме
Обоснование внесения изменений в
извещение о проведении открытого аукциона
в электронной форме
2. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
Номер и название раздела извещения о Изменения
проведении открытого аукциона в (новая редакция)
электронной форме, в который вносятся
изменения
Приложение 10
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
_____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о размещаемом заказе
Форма торгов Открытый аукцион в электронной
форме
Номер извещения
Наименование открытого аукциона в Право заключения контракта/
электронной форме гражданско-правового договора
на ___________________________
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата принятия решения о внесении изменений
в документацию об открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование внесения изменений в
документацию об открытом аукционе в
электронной форме
2. Изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме
Номер и название раздела, номер части Изменения
(пункта) документации об аукционе в (новая редакция)
электронной форме, в который вносятся
изменения
Приложение 11
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заказчик
Поставка ___________________________
Предмет контракта/гражданско-правового или
договора Выполнение работ ___________________
или
Оказание услуг _____________________
____________________________________
Окончательный срок подачи заявок
на участие в открытом аукционе
в электронной форме
№ Дата утверждения Причина внесения изменений Дата размещения изменений
п/п изменений на официальном сайте
Итого зарегистрировано ____ изменений в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ______________ 201_ г.
Приложение: 1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
2. Документальное подтверждение размещения изменений на
официальном сайте (например, распечатка с сайта), ____ шт.
________________________ _________________________ ________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 12
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
_____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о размещаемом заказе
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения
Наименование открытого аукциона Право заключения контракта/гражданско-
в электронной форме правового договора на _________________
Дата принятия решения об отказе
от проведения открытого аукциона
в электронной форме
Дата размещения извещения о
проведении открытого аукциона в
электронной форме на официальном
сайте
Адрес электронной площадки в сети
Интернет
Лот № 1
Предмет контракта/гражданско- Поставка ______________________________
правового договора или
Выполнение работ ______________________
или
Оказание услуг ________________________
Лот № 2 и т.д.
2. Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Приложение 13
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
_____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о размещаемом заказе
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения
Наименование открытого аукциона Право заключения контракта/гражданско-
в электронной форме правового договора на _________________
Дата аннулирования открытого
аукциона в электронной форме
(лота)
Обоснование принятого решения Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере
размещения заказов, от __________ № ___
Лот № 1
Предмет контракта/гражданско- Поставка ______________________________
правового договора или
Выполнение работ ______________________
или
Оказание услуг ________________________
Лот № 2 и т.д.
2. Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 14
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
ПРОТОКОЛ № _______
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА/ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА
Место составления протокола _________________________________
Дата составления протокола _________________________________
Время составления протокола _________________________________
Заказчик _________________________________
Номер извещения _________________________________
Наименование открытого аукциона
в электронной форме _________________________________
Предмет контракта/гражданско-правового
договора (лота) _________________________________
Дата и номер протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
(протокола рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме) _________________________________
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ/
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР:
Фирменное наименование
(наименование), организационно-
правовая форма (для юр. лица),
Ф.И.О. (для физ. лица) __________________________________________
Место нахождения (для юр. лица),
место жительства (для физ. лица) __________________________________________
ИНН, КПП __________________________________________
Регистрационный номер заявки __________________________________________
СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНТРАКТА/ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА:
№ Описание факта Реквизиты
п/п подтверждающего
документа
1
2
3
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ отказаться от
заключения контракта/гражданско-правового договора с _____________________.
(наименование лица)
__________________________________ ___________________ ____________________
(должность руководителя заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 15
к Методическим рекомендациям
по разработке документов,
используемых государственными
заказчиками и государственными
бюджетными учреждениями Пермского
края при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд и нужд
государственных бюджетных
учреждений Пермского края путем
проведения открытого аукциона
в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя заказчика)
_____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ______________ 201_ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА/ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА
1. Сведения о размещаемом заказе
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения
Наименование открытого аукциона Право заключения контракта/гражданско-
в электронной форме правового договора на _________________
Предмет контракта/гражданско- Поставка ______________________________
правового договора (лота) или
Выполнение работ ______________________
или
Оказание услуг ________________________
Номер протокола об отказе от
заключения контракта/гражданско-
правового договора
Дата протокола об отказе от
заключения контракта/гражданско-
правового договора
Причина отказа от заключения
контракта/гражданско-правового
договора
2. Сведения о заказчике
Наименование
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
3. Сведения об участнике размещения заказа, с которым заказчик
отказывается от заключения контракта/гражданско-правового договора
Наименование (фамилия, имя,
отчество)
Место нахождения (место
жительства)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Приложение: Протокол об отказе от заключения контракта/гражданско-правового
договора на ____ л. в 1 экз.
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова